在人們越來越相信法律的社會中，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢？下面是小編整理的承攬合同範本，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同範本1
委託方：_____公司
簽訂地點：
受託方：
簽訂時間：
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委託方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受託方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的資訊、使用者資料或其他標明保密的檔案或資訊的內容（簡稱“保密資料”）保守祕密，未經資訊披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密洩露給委託方造成的損失由受託方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。（傳真或掃描件有效）
委託方：___公司
受託方：
法人代表：
法人代表：
委託代表：
委託代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
承攬合同範本2
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：甲方委託乙方生產加工製作________________模具。
第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：
1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。
（2）合格模具定義：
①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖；
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法（標準）：
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上註明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
1、原材料來源：模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，並經雙方確認籤板後視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認後，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條：技術資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術祕密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術祕密協議》執行。
第七條：質量異議/違約責任：
1、對於乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，並對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售後服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條：其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的檔案資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具專案交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的檔案技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。
4、本合同約定模具專案的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委託專案，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商並由___________市經濟合同鑑定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之後生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委託代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
承攬合同範本3
甲方名稱：__________乙方名稱：__________
地址：______________地址：______________
電話：______________電話：______________
甲方委託乙方為下列裝置提供維修及保養服務。
一．甲方義務
1．甲方應將機器置於安全適宜的環境下工作，確保機器的清潔。
2．按照使用說明書的要求正確操作此項裝置。
3．保證裝置不受乙方以外的第三方修理、改造。
4．由乙方處置原裝耗材及配件。
二．乙方義務
1．乙方本著全心全意為顧客服務的宗旨，在本合同生效後即對甲方的裝置（上表中裝置）實行保養。
2．乙方根據甲方使用的實際情況，每月定期上門為機器裝置而進行維修保養工作。
3．乙方在接到甲方的報修通知後，應在四個小時內（環線外為八個工作小時）派人員前往甲方排除故障。
4．在維修過程中，如遇技術疑難問題，現場無法排除故障，乙方人員應向甲方說明情況，然後提出解決方法，在徵得甲方同意後試行。
5．在合同期內，乙方人員如未能做到每月定期保養，經核實後，乙方應按缺一補二之方式延長甲方相應的保修時間。
三．以下情況酌情收費
1．未按使用說明操作，而人為引起的故障或損壞。
2．因外在電壓不正常導致的故障，及因火災，天災地變而引起的故障或損壞。
3．經乙方人員安裝後，再運輸、移動產生的故障。
四．如發生以下情況則本合同自動失效
1．接受非乙方人員處的修理、維護、改裝、分解。
2．由乙方以外處購置的耗材及配件。
3．甲方裝置轉戶在上海市內以外地區。
五．其他條款
1．在本合同正式簽訂時，甲方應向乙方支付______元作為全年保修費。
2．本合同有效期自______年______月______日至______年______月______日止。
3．感光鼓、刮板、載體、碳粉、定影元件等耗材及配件不屬於保修範圍。
4．本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方加蓋公章始得生效。
甲方：____________ 乙方：____________
代表：____________ 代表：____________
承攬合同範本4
合同編號：__________________
定做人：____________
承攬人：____________
第一條 承攬專案：____________________________________________________
第二條 技術標準、質量要求：__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________
第五條 承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。
第六條 定作人（是／否）允許承攬專案中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________
第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________
第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人（預付材料費/交付定金（大寫）______元。
第十二條 結算方式及期限：________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
（二）________________________________________________
第十五條 定作人違約責任：_________________________________________
承攬人違約責任：___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式：
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：（只能選擇一種）
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人：________________（簽章）
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：________________（簽章）
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________（簽章）
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
簽約日期：_______年_____月____日
簽約地點：______________________
承攬合同範本5
發包方:________（以下簡稱甲方）
承攬方:________（以下簡稱乙方），住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、除錯，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自願協商，根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行： 一、工作內容：
１、空調、熱水器等裝置安裝；
２、避雷接地；
３、五金配件安裝於配合除錯；
二、安裝人工費及結算：
安裝人工單價為：空調：元／臺，熱水器：元／臺，本價格為包乾價。
結算方式為月結。
三、質量要求
１、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、除錯，做到保質保量，並接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工並承擔全部費用。
２、乙方不得將承攬專案交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切後果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責；
2、甲方為乙方購買意外傷害險；
３、乙方凌空作業須繫上安全帶，
４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。
５、未盡事宜雙方協商解決。
６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方：___________________
乙 方：___________________
聯絡電話：__________________
聯絡電話：__________________
簽約時間：20xx年xx月xx
承攬合同範本6
發包方：___________________________(以下簡稱甲方)
承包方：___________________________(以下簡稱乙方)
根據甲乙雙方協商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自願、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：
一、 工程名稱：_____________________________________
二、 工程地點：_____________________________________
三、 工程價款：按圖紙實際建築面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元
四、 工程承包方式及範圍：
1、 承包方式：包工不包料
2、 承包範圍：本工程圖紙範圍內的鋼結構、牆板、屋面板的加工製作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方塗刷，乙方只做焊口部位的補刷。
五、 驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。
六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。
七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,牆板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,餘款待工程竣工驗收合格後十五天內一次付清。牆板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格後十五日內餘款一次付清。
八、 甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失
九、 安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強幹、蠻幹。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。
十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清後自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同範本7
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委託代理人：
委託代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑑（公）證機關（章）
賬號：
賬號：
經辦人：
郵政編碼：
郵政編碼：
監製部門：
印製單位：
承攬合同範本8
需方（以下簡稱甲方）：
供方（以下簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，經雙方友好協商，本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務，一致簽定本合同，以期共同遵守。
1.合同標的
1.1本合同標的名稱、規格、型號、單價、質量、數量、材質及其它技術引數（詳見專有條款內約定）。
2.合同價款
2.1合同總價款:詳見專用條款約定（含稅）。
3.質量及技術標準
3.1以最終確認的樣品實物為準。
3.2如有補充要求，以簽章的書面檔案為準。
4.交貨時間、地點、方式
4.1交貨時間：按甲方指定時間交貨，以書面的發貨通知為準（詳見專用條款約定）。
4.2交貨地點：甲方指定地點，以書面的發貨通知為準（詳見專用條款約定）。
4.3運輸方式：汽運（詳見專用條款約定）。
4.4運輸、裝卸由乙方負責，相關費用由乙方承擔。
4.5運輸途中裝置毀損、滅失的風險由乙方承擔。
5.包裝要求
5.1按照乙方常規包裝標準。
5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。
6.安裝擺放
6.1乙方交貨之日起天內，由乙方負責免費安裝並擺放到位交付使用。
6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。
6.4在乙方安裝過程中，甲方提供所需的工作場地、安裝的裝置供電等其他滿足安裝必要的配套服務。
7.驗收及異議期
7.1驗收方法：以本合同第3條進行驗收。
7.2乙方應當在驗收之日前2天通知甲方驗收。或甲方應安排人員在貨物完成擺放後2日內完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據作為驗收合格依據。
7.3異議期為合同標的安裝擺放完成之日起3天。異議期內甲方未提出異議或未辦理驗收手續，都被視為預設產品驗收合格。產品的內在質量由乙方承擔質量保修義務。
8.付款方式及期限
8.1付款方式
①合同簽訂後，甲方在3天內支付合同總額的30%，即元整（大寫圓整）。
②合同標的簽收後3天內支付合同總額的70%，即元整（大寫圓整）。
8.2上述款項採用銀行轉帳的方式支付到乙方以下帳戶：
戶名：
開戶行：
賬號：
甲方：
乙方：
承攬合同範本9
甲方：
乙方：
鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建築面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程專案：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程專案增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點： 地點：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
承攬合同範本10
保潔承攬合同
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自願、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。
二、承攬範圍及工作標準
1.承攬範圍：
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務，並負責承攬保潔服務所需各種裝置、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作後，甲方 於次月 日前，扣除考核扣款後將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務
（一）甲方的權利義務
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、裝置、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務範圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務範圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務
1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，並應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務範圍與服務標準的實施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況後，乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的'人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。
七、合同的變更或解除
1．本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
九、其他事項
1.乙方應制訂並嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
附件：工作範圍及工作標準
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委託代理人： 或委託代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
承攬合同範本11
承攬合同
合同編號：
定做人：簽訂地點：
承攬人： 簽訂時間： 年 月 日
第一條 承攬專案、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行新增）
第二條 技術標準、質量要求：_______________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：_________________
第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______
第六條 定做人（是/否）允許承攬專案中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是：_______________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________
第八條 結算方法和期限：______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。 第十二條 違約責任：______________________。
第十三條 合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商
解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：_____________________________________
定做人： 承攬人： 單位地址： 單位地址： 法人代表： 法人代表： 聯絡電話： 聯絡電話：篇三：承攬合同範本：技術開發承攬合同範本
承攬合同範本：技術開發承攬合同範本
承攬合同範本：技術開發承攬合同書
專案名稱：________________________________
委託方（甲方）__________________________
研究開發方（乙方）______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法：
二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委託開發合同的合作開發合同。
三、計劃內專案應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬於上述計劃的專案此欄劃（/）表示。
四、標的技術的內容、形式：
包括開發專案應達到的技術經濟指標、開發目的、使用範圍及效益情況、成果提方式及數量。 提交開發成果可採取下列形式：
1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術檔案；
2.磁碟、磁帶、計算機軟體；
3.動物或植物新品種、微生物菌種；
4.樣品、樣機；
5.成套技術裝置。
五、研究開發計劃：
包括當事人各方實施開發專案的階段進度，各個階段要解決的技術問題，達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密：
包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和洩漏技術祕密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。
七、其他：
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續的影印件作為本合同的附件。
八、委託代理人簽訂本合同書時，應出具委託證書。
九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。
依據《中華人民共和國合同法》的規定，合同雙方就___________________專案的技術開發（該專案屬_________計劃），________經協商一致，簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求：
________________________________________
二、應達到的技術指標和引數：
________________________________________
三、研究開發計劃：
________________________________________
四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：
（一）研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本；報酬是指本專案開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。
本專案研究開發經費及報酬：___________元
其中：甲方提供____元，乙方提供____元。
如開發成本實報實銷，雙方約定如下：
（二）經費和報酬支付方式及時限（採用以下____種方式）
①一次總付：____________元，時間：________________
②分期支付：____________元，時間：________________
____________元，時間：________________
③按利潤________%提成，期限：________________
④按銷售額____ %提成，期限：________________
⑤其他方式：______________________________________
五、利用研究開發經費購置的裝置、器材、資料的財產權屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。 本合同的履行方式：________________________________
七、技術情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術協作和技術指導的內容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經約定，風險責任甲方承擔____ %，乙方承擔____ %.
本專案風險責任確認的方式為：______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
（一）專利申請權：________________________________________
（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，採用_____方式驗收，由_____方出具技術專案驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。
（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________
（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。
雙方不願協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，採用以下第（____）種方式解決。
承攬合同範本12
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協議。
一、工程概況:
甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：
1、房屋主體結構施工，內牆粉刷，外牆施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括
一、
二、
三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須於________年____月____日前完工。
3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，裝置維護由乙方負責，施工完畢後歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設採用費用包乾的方式。
2、房屋建築總面積以最後實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的貼上,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明：
1、本合同一式二份,雙方各執一份。
2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋X)乙方(簽字蓋X)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋X)
承攬合同範本13
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工專案交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包範圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆天。
6.工程質量：本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，裝置費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格後付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格後付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年後___日內，付至結算價款的__%;剩餘__%作為質保金在竣工驗收合格年後___日內一次性無息付清。
4.該專案合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，專案的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。
2.當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知後24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委託他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章後生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
承攬合同範本14
合同編號：______________
甲方：__________________
乙方：__________________
鑑於甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區通勤的服務事宜，經充分協商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。
第一條服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況
第二條給付服務費的金額、時間及辦法
1、甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表)，該服務費為包乾價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。
第三條甲方的權利義務
1.甲方應按時給付乙方服務費。
2.甲方有權督促乙方履行合同規定的義務。
第四條乙方的權利義務
1.乙方保證車輛裝置和車容完好，能夠正常運轉。
2.乙方根據甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區通勤的任務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。
3.乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經甲方核實後，甲方有權處以每次200元的罰款。
4.除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不得向甲方員工及廠區內任何人員收取任何費用，否則經甲方核實後，甲方有權處以每次1000元的罰款。
5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產損失。發生安全事故或者乙方僱傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數額的違約金。
6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，並保證嚴格遵守該制度關於乙方的各項要求，如有違反，乙方自願接受甲方的相關處罰。
第五條爭議解決
雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條其它
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字或者蓋章後生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(章)：__________________乙方：__________________
住所：__________________住所：__________________
居民身份證號碼：___________________________
委託代理人：_________委託代理人：_________
電話：__________________電話：__________________
簽約時間：_________年_________月_________日簽約時間：_________年_________月_________日
承攬合同範本15
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同於年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業所
帳號：
乙方：××縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行
帳號：
年月日