隨著法律知識的普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎？以下是小編為大家整理的承攬合同範本，歡迎閱讀與收藏。
承攬合同範本1
發 包 方（簽章） （以下稱甲方）
地址：
聯絡電話：
承 包 方（簽章） （以下稱乙方）
地址：
聯絡電話：
乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建築裝飾工程承包合同條例》的規定，並結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：
第一條：工程概況
工程地點：
工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元
施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，於 年 月 日竣工，總工期為日曆 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1 甲方進行設計，並向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程專案及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程專案變更單》，同時調整相關工期。
3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程專案變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程專案變更單》簽定後作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，並進行結算後雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應於本合同簽訂後2日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規範、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔後可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，並清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知後合理時限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
委託代理人 ： 委託代理人 ：
承攬合同範本2
合同編號：
發包方：永寧縣教育體育局?（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後 5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。
②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。
④、剩餘的合同標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委託代理人 委託代理人
經 辦 人： 經 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年月日
承攬合同範本3
定作方：_________（簡稱甲方）
承攬方：_________（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
1．產品的質量、包裝、加工方法：
_________。
2．原材料的提供以及規格、數量、質量：
_________。
3．履行的期限、地點和方式：
_________。
4．驗收標準和方法：
_________。
5．結算方式：
_________。
6．違約責任：
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________％或酬金總額_________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：
_________。
8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同範本4
甲方：
乙方：
本著公平、公正、互利、自願的原則，根據合同法有關承攬合同的規定，經甲乙雙方協商同意，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協議：
一、運輸車輛情況：
根據甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據甲方的工程施工需要，由乙方根據情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續齊全。
二、雙方權利與義務：
1、乙方司機須聽從甲方現場負責人的臨時指揮，進入甲方施工範圍須遵守甲方的規章制度，行車安全、技術操作由乙方司機負責。
2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、稅費、養路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續辦理齊全。
3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關的費用由乙方負責。
4、乙方應保證甲方貨物運輸的車輛要求，如不能滿足需要，甲方有權隨時解除合同並按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。
5、運輸期間，乙方須保證車輛效能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。
6、車輛在運輸期間發生交通事故、交通違章，由乙方負責，並負責協調交警、交通、保險公司等部門處理相關事宜。甲方不承擔任何費用及責任。
7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。
8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經發現，將按實際數量金額的2倍進行處罰。
三、安全生產約定
1、乙方參與本合同運輸業務的車輛和人員，必須具備《安全生產法》等相關法律、法規規定的從業條件(即必須具備相應的從業資質、從業人員資格和安全生產所需的安全技術狀況、安全生產條件等法律、法規所規定必須具備的條件和資質、資格。)。
2、乙方人員、車輛或機械裝置在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業時，應當遵守有關安全生產的法律、法規的規定，以及甲方制定的有關安全生產的規章制度，如有違反導致發生安全生產事故的，由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產事故導致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對於乙方人員或車輛、機械裝置引起的安全生產事故或人身、財產損害事故，應當由乙方在事故發生之後、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償的數額，應不低於法律、法規規定的最低賠償標準。
四、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協商作出的補充規定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發生糾紛，經甲乙雙方協商未果，由人民法院管轄。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬合同範本5
（甲方）
（乙方）
鑑定地點：鑑定時間年月日
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關係，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發動機號，車架，
2、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發動機號，車架。
第二條、服務期限
期限從年月日時起，至年月日時止，共計天。
第三條、服務費用
合同總費用為元（人民幣）（大寫元整），乙方在服務期滿後60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未註明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，並承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定，即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意後另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，並承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止執行並通知乙方，並及時採取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯絡，並通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方並報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠後不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任（包括連帶責任）。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費並付全部服務費%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，並提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名，駕駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費並付全部使用費%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的影印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，並經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發生交通肇事後，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續完成行車計劃。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：乙方：
單位名稱（章）：單位名稱（章）：
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
年月日年月日
承攬合同範本6
委託方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的專案、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
承攬合同範本7
簽訂日期：____年__月__日
承攬方（全稱）：______
定作方（全稱）：______
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
１．品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品名：
規格：
單位：
數量：
單價：
金額：
分期：
交（收）貨數量：
交（收）貨日期：___年__月__日
超欠幅度：_____％
總金額（大寫）：
___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分＄____
２．質量標準、驗收方法及地點：____________
３．原材料來源及互利方法：______________
４．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________
５．貨款結算時間及方法：_________________
６．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
７．違約責任：________________
８．其他：_______________
９．不可抗力_____________
１０．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。
１１．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
１２．本合同正本兩份，雙方各執一份___________
１３．本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委託書號碼____
定作人：法人委託書號碼______
營業執照號碼
營業執照號碼
承攬人：
定作人：
（蓋章）
法定代表人：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
開戶銀行：
帳號：
電話號碼：
電掛：
電話號碼：
電掛：
住址：
住址：
（注：因欄目所限，內容較多的可加附頁於後）
承攬合同範本8
保潔承攬合同
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自願、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。
二、承攬範圍及工作標準
1.承攬範圍：
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務，並負責承攬保潔服務所需各種裝置、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作後，甲方 於次月 日前，扣除考核扣款後將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務
（一）甲方的權利義務
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、裝置、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務範圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務範圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務
1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，並應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務範圍與服務標準的實施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況後，乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。
七、合同的變更或解除
1．本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
九、其他事項
1.乙方應制訂並嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
附件：工作範圍及工作標準
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委託代理人： 或委託代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
承攬合同範本9
甲方：
乙方：
為實現小區物業管理專業化，根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就清水灣小區物業零星維修由乙方承攬事宜，經雙方協商，達成以下協議。
一、服務地點：武漢市東西湖區金湖清水灣小區
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
三、服務時間：乙方每週休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區正常提供維修服務。
四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包乾，甲方不再承擔任何其他費用。
五、甲方權利義務
1、保障小區正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區物業維修專案。
3、監督乙方的維修業務，評價維修服務質量。
4、測評乙方維修工作，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。
5、提供維修所需的原材料，監督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
六、乙方權利義務
1、按照甲方的要求負責小區物業的維修。
2、主動巡迴檢查，發現問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，儘可能節約成本。
4、遵守甲方的規章制度。
5、接受甲方的監督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。
七、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
承攬合同範本10
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
2、質量標準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委託書號碼____ 定作人：法人委託書號碼______
營業執照號碼 營業執照號碼
承攬人： 定作人： (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開戶銀行： 帳號： 開戶銀行： 帳號：
電話號碼： 電話號碼：
住址： 住址：
承攬合同範本11
甲方：
乙方：
鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建築面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程專案：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程專案增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點： 地點：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
承攬合同範本12
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保溫工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。
一、工程範圍：
1、工程名稱：
2、地址：
3、工程要求：符合國家質量標準。
A、冷庫頂棚，牆體保溫，容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質量。
4、包裝（桶）歸乙方回收。
三、工程造價及結算方式：
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期；
1、每天施工量約：30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質量保修及期限
1、工程達不到約定質量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由於土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
承攬合同範本13
合同編號：______________
甲方：___________________（承攬方）
乙方：___________________（定做方）
為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《合同法》的有關規定，經協商一致，就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協議，共同遵守。
第一條 加工成品
品名：_________________________________________
規格：_________________________________________
數量：_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1．甲方必須依照合同規定選用原材料，並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2．乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3．交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1．甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。
2．甲方對於承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1．按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2．乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1．交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。
2．甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期違約責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少於合同規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂後，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，並歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由於戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應儘快將事故情況通告對方，並與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失，對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1．由________仲裁委員會仲裁；
2．向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1．本合同經甲、乙雙方簽字後生效。合同生效後，甲、乙雙方應嚴格履行。
2．遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。
3．本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。
甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）
法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）
電話：____________________ 電話：_________________________
簽約日期：____年___月___日
簽約地點：________________
承攬合同範本14
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯絡電話：
定作人機構地址：傳真電話：
承攬人：（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責）人：簽約人：
承攬人營業執照：生產報刊亭許可證明：
承攬人機構地址： 聯絡人： 聯絡電話：
銀行開戶許可證： 開戶行： 帳戶：
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣萬元）
1、
2、
3、
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、 報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗 。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝；
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方製作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的.預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。
④、剩餘的合同標的額 5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出
補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期： 年 月
承攬合同範本15
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年後付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
（如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程專案
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程範圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細檢視後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作為合同附件，同樣具備合同法律效應）
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________％。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。
5、驗收合格後一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同後續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清後自行失效。
（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話： 電話：
電子郵箱： 電子郵箱：
開戶行： 開戶行：
________年______月_____日