在不斷進步的社會中，很多場合都離不了合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那麼常見的合同書是什麼樣的呢？下面是小編為大家收集的油漆工程施工合同，希望能夠幫助到大家。
油漆工程施工合同1
定作方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
鑑於甲方因生產需要需定作各類電池機械機架油漆，乙方在施工定作時間及工藝要求方面能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就施工定作各類電池機械機架油漆相關事宜達成一致，特訂立本合同，具體內容如下：
一、在每次定作前，甲方開立具體的委託施工定作單，其一般條款由本協議規定，補充條款在定作單中說明，並經雙方確認簽字或蓋章後生效。
二、委託施工定作單的主要內容為定作的產品名稱、數量、價格、交貨期、定作工時、驗收標準。
五、定作場所由乙方負責，經甲方同意也可置於甲方公司內，生產施工裝置由甲方負責提供，生產中裝置丟失、被盜、人為損壞由乙方負責。
七、生產工藝由乙方負責，甲方負責定作品的品質檢驗標準和驗收方法，經乙方確認後作為產品的唯一驗收標準。
八、乙方保證且不得將產品轉予第三方，亦不可授權第三方代為施工。
九、乙方所交付的施工好的成品，由甲方按雙方確認的品質檢驗標準進行驗收，產品效能質量應與品質檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的，甲方有權要求乙方退、返工。若產品不良屬於甲方提供的.材料造成，或是由於甲方發料錯誤，則由甲方支付返修費用，並以一對一兌換。如屬在生產過程中，由工藝所造成的產品品質問題則由乙方無償返修。
十一、甲方按季度付清乙方施工製作完並且經甲方驗收合格後的施工定作金額，未交付的定作產品定作金額則順延至下一季度結算。
十三、乙方應妥善保管甲方提供的原材料、裝置、及其他物品，造成毀損、滅失的，應當償付損失。
十六、本協議一式兩份，經雙方簽字或蓋章後生效，甲、乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
油漆工程施工合同2
甲方：
乙方：
甲方因工程施工需要，將 工程的油漆分項工程承包給乙方施工。為了明確雙方權、責、利，保證工程施工順利進行，為社會提供高品質的建築產品。特制訂以下合同條款，雙方必須信守執行。
一、適用法律法規：
國家有關法律、法規及規範性檔案均對本合同具有約束力。
二、工程名稱：
工程地點：
施工工藝要求： ，漆膜厚度必須符合國標。
備註：質量及施工標準：按國家現行質量評定標準和施工技術驗收規範執行。
承包方式：包工包料
工程內容包括： 按圖紙和實際需要。
三、合同單價 元/㎡（稅後不開票價）
合同總價：工程量暫定 ㎡，總價款 元，大寫，注：結算經實際發生的噴塗面積為準。
四、甲方主要責任
1、甲方負責向乙方進行工程、技術、質量、工期、安全交底，監督焊工處理好焊口（焊口乾淨、飽滿、達到現場監理驗收標準）
2、為乙方提供施工條件，其中包括現場的水、電、腳手架等。
3、向乙方提供其現場施工人員的住宿和材料庫房。
4、負責工程施工過程中的檢驗和驗收。
5、甲方在乙方進場後，向乙方出示鋼結構電焊驗收報告，以證明現場已具備噴塗作業條件。
五、乙方的主要責任
1、乙方對其僱傭的施工人員進行資格審查並有責任保證其人員的人身安全。
2、僱傭人員的身體素質和技術水平能夠滿足工作需要，工人最小不得小於18週歲，最大不得超過55週歲。
3、乙方必須簽訂《安全協議書》並嚴格遵守其規定，施工中因違反《安全協議書》中的規定所的一切不良後果與損失均由乙方全部承擔。
4、乙方須提供材料廠家的檢驗報告、合格證及相關資料。
5、乙方承諾嚴格按照鋼結構氟碳噴塗施工工藝操作，保證施工質量。
6、在質保期間內，如屬於乙方質量問題需要維修，乙方負責免費維修服務；如因人為破壞或者其它一切非正常損壞原因需要維修，甲乙雙方共同協商，乙方承諾終身成本維修。
7、乙方進場後，嚴格遵守現場管理制度，配合甲方專案經理的管理。
六、付款方式及期限
1、乙方進場3日內，甲方預付總工程款的30%作為訂金；
2、基材除鏽、底漆噴塗全部完畢後3日內支付30%；
3、全部面漆噴塗完畢後3個工作日內雙方按照驗收標準驗收，驗收合格後5日內甲方應付清工程餘款，即工程總款的35%。
4、餘下5%作為質保款，保修期間自工程竣工驗收之日起算，為期1年，質保期滿後，一月內一次性付清。
5、變更工程專案的，甲方應按雙方協商好的價格支付面漆完成工程款的同時一併支付給乙方。
七、工期
1、合同工期：按甲方進度要求，從進場施工之日起 個睛天內，完成本工程。
2、以下情況造成工期延誤雙方確認後可以順延。
⑴不可抗力，其中包括地震、江澇、戰爭等。
⑵設計變更原因。
⑶業主原因。
八、雙方違約責任
1.合同生效後，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2.無正當理由，甲方在應付款日期不付款，乙方催討時仍不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的後果由甲方承擔。
3.甲方未按合同規定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價款的1%支付給乙方。
4.乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到國家規範要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1%。
九、附則
1、本合同一經簽訂便具有法律效力，單方無權終止合同。
2、本合同在執行過程中，發生糾紛與矛盾時由雙方協商解決，在協調無果的情況下可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。未盡事宜可經雙方協商後列入補充條款，之補充條款與正文具有同等效力。
甲方： 乙方：
簽章： 簽章：
年 月 日 年 月 日