在不斷進步的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的貨物買賣合同，希望能夠幫助到大家。
貨物買賣合同1
需方：____________
供方：____________
經供需雙方協商，本著自願及平等、互惠互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規格和質量
1、商品明細（應註明產品的牌號或商標）：
2、質量，按下列第（）項執行：
（1）按照國家食品安全、國家食品衛生標準執行。
（2）按雙方商定要求執行，具體為：
_____________（應具體約定產品質量要求）。
第二條數量和計量單位、計量方法
1、數量：________。
2、計量單位和方法：__________。
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________。
第三條包裝方式和包裝品的處理：
_________（應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。
第四條交貨方式：
1、交貨時間：_______。
2、交貨地點：_______。
3、運輸方式：_______（註明由誰負責代辦運輸）。
第五條驗收：
驗收時間：_______。
2、驗收方式：
______（如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例）。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。第六條價格與貨款支付：
1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。
2、貨款支付：
貨款的支付時間：____________；貨款的支付方式：_____________。
第七條提出異議的時間和方法：
1、需方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後__日內向供方提出書面異議；在託收承付期間，需方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。需方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知供方的，視為貨物合乎規定。
2、需方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、供方在接到需方書面異議後，應在日內負責處理並通知需方處理情況，否則，即視為預設需方提出的異議和處理意見。
第八條需方違約責任：
1、需方中途退貨的，應向供方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、需方未按合同約定的時間的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向供方方支付違約金。
3、需方自提產品未按供方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向供方支付逾期提貨的違約金。
4、需方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給供方造成的損失。
5、需方如錯填到貨的地點、接貨人，或對供方提出錯誤異議，應承擔供方因此所受到的實際損失。
第九條供方的違約責任：
1、供方不能交貨的，向需方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、供方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如需方同意利用，應按質論價；需方不能利用的，應根據具體情況，由供方負責包換，並承擔調換或退貨而支付的實際費用。
3、供方因貨物包裝不符合合同規定，須重新包裝的，供方負責重新包裝，並承擔因此支出的費用。需方不要求重新包裝而要求賠償損失的，供方應賠償需方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由供方負責賠償。
4、供方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向需方支付逾期交貨的違約金，並賠償需方因此所遭受的損失。如逾期超過__2_日，需方有權終止合同並可就遭受的損失向供方索賠。
5、供方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，需方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因需方保管不善而發生的損失，均應由供方承擔。
6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，供方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔需方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、供方提前交貨的，需方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，需方可拒絕提貨。供方逾期交貨的，供方應在發貨前與需方協商，需方仍需要貨物的，供方應按數補交，並承擔逾期交貨責任；需方不再需要貨物的，應在接到供方通知後__日內通知供方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視為同意供方發貨。
第十條不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後__日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交當地仲裁委員會或當地法院。
第十二條其它事項：
1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。5本合同一式兩份，雙方各執一份。
需方：______（蓋章）
負責人：___________________________（蓋章）
聯絡方式：____________
地址：________
供方：________________（蓋章）
負責人：_________________（蓋章）
聯絡方式：____________
地址：______
貨物買賣合同2
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：某某，經理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
（二）該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。
（三）該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支援原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支援原告返還購房款是1987197.54元，並支援賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那麼，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程式違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支援上訴人的上訴請求！謝謝！
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
貨物買賣合同3
合同號：_________簽字日期：_________賣 方：中國_________公司 地 址：_________ 電報掛號：_________ 電傳：_________買 方：_________國_________公司 地 址：_________ 電報掛號：_________ 電傳：_________雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：┌────────────────┬──────┬──────┬──────┐│
（1） 貨物名稱、規格包裝及嘜頭 │
（2） 數量 │
（3） 單價│
（4） 總值
賣方有權在 ％以內多裝或少裝 │└────────────────┴────────────────────┘
（5）裝運期限：_________
（6）裝運口岸：_________
（7）目的口岸：_________
（8）保險：由賣方按發票金額110％投保。
（9）付款條件： 買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在_________前開出。信用證有效期為裝船後_________天在中國到期。
（10）單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或集裝箱運輸的已裝船提單）、發票、品質證明、數量／重量鑑定書；如果本合同按cif條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。
（11）裝運條件
1．載運船隻由賣方安排，允許分批裝運、允許轉船、允許集裝箱運輸。
2．賣方於貨物裝船後，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。
（12）品質與數量、質量的異議與索賠：貨到目的口岸後，買方如發現貨物品質及／或數量／重量與合同規定不符，除屬於保險公司及／或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起30天內提出，數量／重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應於收到異議後30天內答覆買方。
（13）人力不可抗拒：由於人力不可抗拒事故，使賣方不能在本合同規定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明檔案。
（14）仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協議時，則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外，均由敗訴一方負擔。
（15）補充條款：本合同正本共2份，採用中、英（略）文書就，兩種文字具有同等效力。簽字後正式生效，雙方各執1份為憑。賣方（蓋章）：_________ 買方（蓋章）：_________ 代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
貨物買賣合同4
買方：________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
賣方：_________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
買賣雙方遵循平等、自願、互利、互惠原則協商並達成如下協議，共同信守。
第一條品名、規格、數量及單位
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產國別及製造廠商
第四條裝運港
第五條目的港
第六條裝運期
________分運：
________轉運：
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途陸路運輸，防潮、防溼、防震、防鏽、耐野蠻裝卸。任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
第九條保險
裝運後由買方投保。
第十條付款條件
1.買方在收到備貨電傳通知後及裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的____％，計___________。____________行收到下列單證經核對無誤後，承付信用證款項(如果分運，應按分運比例承付)：
ａ.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，註明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸________運輸公司。
ｂ.商業發票一式五份，註明合同號，信用證號和嘜頭。
ｃ.裝箱單一式四份，註明每包裝物數量，毛重和淨重。
ｄ.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。
ｅ.提供全套技術檔案的確認書一式兩份。
2.賣方在裝船後10天內，須掛號航空郵寄三套上述檔案，一份寄買方，兩份寄目的港________運輸公司。
3.____銀行收到合同中規定的，經雙方簽署的驗收證明後，承付合同總值的____％，金額為________。
4.買方在付款時，有權按合同第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。
第十一條裝運條款
1.賣方必須在裝運期前45天，用電報／電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸，長____米，寬____米，高____米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船隻，提前或推後船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲和保險費由買方承擔。
4.船按期抵達裝運港後，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後，一切風險及費用由買方承擔。
6.賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內，須以電報／電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額、載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條技術檔案
1.下述全套英文字技術檔案應隨貨物發運：
ａ.基礎設計圖。
ｂ.接線說明書、電路圖和氣／液壓連線圖。
ｃ.易磨損件製造圖紙和說明書。
ｄ.零備件目錄。
ｅ.安裝、操作和維修說明書。
2.賣方應在簽訂合同後60天內，向買方或使用者掛號航空郵寄本條第1款規定的技術檔案，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成、嶄新、未曾使用，並在各方面與合同規定的質量、規格和效能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達____起開始計算。
第十四條檢驗條款
1.賣方／製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、效能和數量的最後依據，賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
2.在貨物抵達目的港之後，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書，如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物到港____天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。
3.如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在合同第十三條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在的缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據商檢證書向賣方索賠。
4.如果由於某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限____天。
第十五條索賠
1.賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第十三條和第十四條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，可按下列方法之一種或幾種理賠：
ａ.同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
ｂ.按照貨物的質量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
ｃ.用符合合同規定、質量和效能的部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用，新替換部件的保質期須相應延長。
2.賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆，則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
2.受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
3.如果不可抗力事故持續超過120天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同，通知立即生效。
第十七條仲裁
雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決，如果不能解決，按(____)項仲裁。
(1)提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程式進行仲裁。
(2)提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。
仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁機構另有裁定。
仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條延期和罰款
如果賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5％，罰款率按每星期0.5％計算，少於7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10個星期時，買方有權取消合同。儘管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。
第十九條附加條款
________________________________________________________________。
________________________________________________________________。
________________________________________________________________。
________________________________________________________________。
本合同由雙方於____年__月__日在____市用____文簽署。正本一式____份，買賣雙方各執__份。本合同以下述第()款方式生效。
1.立即生效。
2.合同簽署後____天內，由雙方確認生效。
買方：____________簽名：____________
賣方：____________簽名：____________
簽署日期：____年__月__日
貨物買賣合同5
買方： 賣方：
買方經辦人： 賣方經辦人：
買方e-mail： 賣方e-mail：
合同簽定地點： 使用者編碼：
合同簽定時間： 合同編碼：
買賣雙方經友好協商，達成以下協議：
1、產品驗收
質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。
對於賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地製造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。
買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物後____天內應及時向賣方反映，併發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯絡，並負責最終妥善解決。
2、交貨地點：買方填寫 __________________________
3、發運方式及運輸、
保險的價格計算：
買方選擇發運方式：
○特快專遞：小於等於200克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以後每超過200克再加10元。
○航空快遞：小於等於500克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以後每超過500克再加10元。
○平郵包裹：小於等於1千克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以後每超過1千克再加10元。
○航空運輸：小於等於45千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以後每超過1千克再加10元。
○鐵路快運：小於等於5千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以後每超過1千克再加10元。
以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算：
每件包裹重量在0.2千克左右的貴重ic：如記憶體，cpu等 40元/個（塊）
每件包裹重量在0.5千克左右的配件：顯示卡，音效卡，硬碟等 60元/個（塊）
每件包裹重量在1千克左右的配件和小裝置：主機板，光碟機，數碼相機等 100元/個（塊）
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額：
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元
保險費率按 ○1%（特快專遞） ○0.5%（航空快遞） ○0.3%（平郵包裹，航空運輸，鐵路快運）
4、包裝方式：
買方選擇包裝方式：
○廠家原包裝（或供方散包）加郵局硬紙盒包裝：小於等於200克貨物包裝費20元；
小於等於0.5千克貨物包裝費25元；
小於等於1千克貨物包裝費30元；
小於等於45千克貨物包裝費40元。
○廠家原包裝（或供方散包）加定製木箱包裝：小於等於200克貨物包裝費40元；
小於等於0.5千克貨物包裝費50元；
小於等於1千克貨物包裝費60元；
小於等於45千克貨物包裝費80元。
5、匯款方式：買方選擇：
○銀行電匯 ○郵政匯款 ○線上支付 ○信用卡支付
（1）銀行電匯： （2）郵局匯款：
單位名稱： 單位名稱：
開戶銀行： 收款人：
銀行帳號： 詳細地址：
郵政編碼：
（3）線上支付：
單位名稱： （4）信用卡支付：
開戶銀行： 招商銀行一卡通：
銀行帳號： 收款人：
6、付款方式：預付款支付方式：
賣方與生產廠家落實貨源後，買方按上述合同總金額的50%（即￥××××××元）在合同簽字後7日內（即××××年××月××日之前）匯出預付款給賣方，如買方在合同簽字後7日內未發出預付款，買方需供方重新確認。
所剩餘款支付方式：
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩餘款。買方可選擇一次性付清餘款或分兩次付清餘款（與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應）。
○一次性付清所剩餘款時間：××××年××月××日
一次性付清所剩餘款金額：￥××××××元
○分兩次付清所剩餘款，第一次交付餘款時間：××××年××月××日
第一次交付餘款金額：￥××××××元
第二次交付餘款時間：××××年××月××日
第二次交付餘款金額：￥××××××元
7、發貨時間：買方選擇： ○賣方在收到買方全部貨款後7個工作日內發貨。一次全部交貨。
○由於到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：
第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量；
第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量。
8、違約責任：賣方責任： 買方付清餘款後，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認為有必要終止採購後應無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的資訊、記錄等情況發生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由於賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時，賣方應與買方協商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發生，應由買方承擔全部責任。
如買方未能按照上述時間付款，經賣方多次催交貨款（一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期後一週，一月，三月，六月，賣方會向買方發出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任），買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時，由此而給賣方造成的直接經濟損失，應由買方承擔全部責任。
9、其它條款：合同編碼：××××××××××。買方匯款時請註明合同編碼。
合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。
本合同生效期：自買方付款到賬後即日生效，至本合同各項條款全部執行完畢時截止。
如合同在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛，雙方應本著友好協商的方法解決，如協商未果，按國家《合同法》有關條款執行。
買 方： 賣 方：
公司註冊地址： 公司註冊地址：
郵 編： 郵 編：
聯 系 地 址： 聯 系 地 址：
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
銀 行 帳 號： 銀 行 帳 號：
納稅人登記號： 納稅人登記號：
買方代表簽名： 賣方代表簽名：
貨物買賣合同6
甲方：
_________________________________法定代表人：
___________________________住所地：
_______________________________傳真：
_________________________________郵編：
_________________________________乙方：
_________________________________法定代表人：
___________________________住所地：
_______________________________傳真：
_________________________________郵編：
_________________________________
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、 買賣標的和數量
甲方將下列貨物賣與乙方： 名稱
規格或型號
品牌
生產商
數量
二、 單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是：____________________________本合同總價款為人民幣
______________________萬元。
三、交貨時間和交貨數量交貨時間為：
每批次交貨數量的限制是：__________________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔
雙方確定的交貨地點為________市________路________號；
運輸方式為：
______________________________________
運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本合同的貨物單價中。
五、質量標準和驗收條款雙方約定的質量標準是：
_________________________________封樣的方式和儲存：
_____________________________________
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
貨物買賣合同7
合同號：____
買方：____ 賣方：____
電話：____ 電話：____
按本合同條款，買方同意購入，賣方同意出售下述產品，謹此簽約。
1.品名、規格：____ 單位：_____ 數量：____
單價：_____ 總價：_____ 總金額：_____
2.原產國別和生產廠：______
3.包裝：
須用堅固的木箱或紙箱包裝。 以宜於長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化.並具備良好的防潮抗震能力。
由於包裝不良而引起的貨物損傷或由於防護措施不善而引起貨物鏽蝕， 賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。
包裝箱內應附有完整的維護保養、操作使用說明書。
4.裝運標記：
賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、淨重、長、寬、 高並書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運：
5.裝運日期：______
6.裝運港口：______
7.卸貨港口：______
8.保 險：______ 裝運後由買方投保。
9.支付條件：
分下述三種情況：
(1)採用信用證： 買方收支賣方交貨通知[詳見本合同條款11]
應在交貨日前15-20天， 由____銀行開出以賣方受益人的與裝運金額相同的不可撤銷信用證。 賣方須向開證行出具100%發票金額即期匯票並附裝運單據(見本合同第10款)。 開證行收到上述匯票和裝運單據即付以支付(電匯或航郵付)。信用證於裝運日期後15天內有效。
(2)託收。 貨物裝運後，賣方出具即期匯票， 連同裝運單據(見本合同第10)，通過賣方所在地銀行和買方____銀行提交給買方進行託收。①商業合同是一種通用合同。在國際貿易中， 若雙方對合同貨物無特殊要求的條件下，一般採用商業合同的內容和形式。
(3)直接付款： 買方收到賣方裝運單據(見本合同第10款)後7天內， 以電匯或航郵向賣方支付貨款。
10.單據： (1)小海運： 全套潔淨海運提單，標明“運費付訖.”“運費預付”， 作成空白背書並加註目的港____公司。 (2)空運： 空運提單副本一份，標明“運費付訖”/“運費專案”寄交買方。 (3)航郵： 航空收據副本一份，寄交買方。 (4)發票一式五份， 標明合同號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多於一個，發票需單獨開列)， 發票根據有關合同詳細填寫。 (5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。 (6)由廠商出具的質量和數量保證書。 (7)貨物裝運後立即用電報/信件通知買方。 此外，貨發10天內，買方將上述單據(第5條除外)航郵寄兩份， 一份直接寄買方，另一份直接寄目的港__公司。
11.裝運： (1)f.o.b.條款： a.賣方於合同規定的裝運日期前30天，用電報/信件將合同號、品名、數量、價值、箱號、 毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方， 以便買方租船訂艙。 b.賣方船運代理__公司__(電報：__)，負責辦理租船訂艙事宜。 c.____租船公司或其港口代理(或班輪代理)， 預計船達裝運港10天之前，即將船名、預計裝貨日期、 合同號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯絡。當需要更換運載船舶及船舶提前、 推遲抵達時，買方或其船方代理應及時通知賣方。 若船在買方通知日後30天內尚未抵達， 則第30天后倉儲費和保險費用由買方承擔。 d.若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船， 則空艙費和滯期費均由賣方承擔。 e.貨物超過船舷並未從吊鉤卸下，一切費用和風險由賣方承擔; 貨物超過船舷並從吊鉤卸下， 一切費用和風險屬買方。 (2)c&f條款下： a.在裝運期內，賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。 b.貨物經航郵/空運時，賣方於本合同第5條規定的交貨日期前30天，以電報/信件把交貨預定期、合同號、品名、發票金額等通知買方。 貨物交辦發運，賣方即刻以電報/信件將合同號、品名、發票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。
12.裝運通知： 貨物業經全部裝船，賣方應將合同號、品名、數量、發票金額、毛重、 船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。 若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保，買方則承擔全部損失。
13.質量保證： 賣方保證：所供貨物，系由最好的材料兼以高超工藝製成， 商標為新的和未經使用的，其質量和規格符合本合同所作的說明。
自貨到目的港起12個月為質量保證期。
14.索賠： 自貨到目的港起90天內，經發現貨物質量、規格、 數量與合同規定不符者，除那些應由保險公司或船方承擔的部分外，買方可憑__出具的商檢證書，有權要求更換或索賠。 賣方擔保貨到目的港起12個月內， 使用過程中由於材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷， 買方立即以書面形式通知賣方並出具__商檢局開列的檢驗證書，提出索賠。商檢證書乃索賠之依據。 按買方索賠要求，賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物降價處理。
15.不可抗力： 在貨物製造和裝運過程中， 由於發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負責。賣方於不可抗力事件發生後， 即刻通知買方並在事發14天內，以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。 即使在此情況下，賣方仍有責任採取必要措施促使盡快交貨。 不可抗力事故發生後超過10個星期而合同尚未履行完畢， 買方有權撤銷合同。
16.合同延期和罰款： 除本合同15條所述不可抗力原因，賣方若不能按合同規定如期交貨， 按照賣方確認的罰金支付，買方可同意延期交貨， 付款銀行相應減少議定的支付金額，但罰款不得超過遲交貨物總額的5%。 賣方若逾期10個星期仍不能交貨，買方有權撤銷合同。儘管合同已撤銷，但賣方仍應如期支付上述罰金。
17.仲裁： 凡涉及本合同因執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決， 如果協商不能解決， 則可提交__仲裁委員會根據該會暫定仲裁法則和程式進行仲裁。仲裁將在__進行，仲裁裁決是終局，對雙方都有約束力。 仲裁費用由敗訴方承擔。仲載也可在雙方均能接受的第三國進行。
18.附加條款： 本合同原本兩份。經雙方簽字，各執一份，僅此宣告。
賣方：____ 買方：____
代表人：____ 代表人：____
日期：____ 日期：____
貨物買賣合同8
甲方：東莞市正同實業有限公司 合同編號：DG20130002A 乙方：杭州新東林食品有限公司 簽訂日期： 20xx-3-11 根據供需雙方要求，經協商，甲乙雙方共同制定以下購銷合同內容：
共同遵守下列條款。 此合同內容和條款經雙方簽定後即具有法律效力。
一、 生產要求：1.材料為身，底，蓋，內蓋全部為0.23MM馬口鐵；尺寸按照乙方要求的50*50*128MM製作。2.印刷為：罐身，外面白磁+4色+2專+光油（含激凸）；外蓋，外面白磁+1色+光油（含激凸）；底部分：外面白磁+光油；內蓋部分：雙面光油（含激凸）； 3.大貨鬆緊度保持一致。4.表面光滑，不可有劃痕，刮花，汙漬，生鏽，凹凸不平等質量問題。5.所有產品的細節處需與確認的樣板保持一致。
二、 質量要求：甲方應嚴格控制產品質量，質量標準參考行業生產標準和客戶確認樣.
三、 包裝要求：每個罐子入膠袋，平卡分層，再入B=B外箱。100個/每外箱；
四、 付款：確認合同後，乙方支付模具費13500元和樣板費2500元，確認樣品後支付大貨（正方罐含內蓋）款30%作為定金，退回部分樣板費1000元（可從定金中扣除），大貨（正方罐含內蓋）出貨前支付餘款。
五、 樣板確認以雙方郵件為準：甲方： 乙方：
六、 貨款收取：乙方將貨款直接銀行轉賬至甲方以下指定公司公帳帳號；甲方帳號如下：
開戶行：東莞農村商業銀行塘廈支行營業部 公司名稱：東莞市正同實業有限公司 稅務識別號：441900692431361 基本帳號：190010190010031525
七, 交期：模具和樣板的交期為在收到模具費及樣板費日起15天內交樣板，剩餘訂單交期為收到30%訂金和樣品確認後 16 天內貨送工廠，由於甲方交貨延期或質量問題造成的損失由甲方承擔相應賠償責任。
八, 此報價為含稅17%的增值稅，所有運輸費用由甲方承擔。
九, 保密要求：甲乙雙方不得向任何其它公司或個人提及此合同涉及的相關內容。甲方擁有對印刷品的智慧財產權，乙方不得將設計內容轉讓或洩露給第三方，若因乙方原因造成甲方損失，乙方應賠償甲方因智慧財產權問題所造成的一切損失。
十, 合同效力：合同自雙方簽定日起生效，如任何一方要求修改，須提前15個工作日通知另一方，雙方書面同意後，修改才能生效，合同簽訂後不得隨意取消. 經雙方約定，若乙方單方面取消訂單，則需支付甲方為訂單已支付的全部相關費用
十一. 執行合同若發生一切爭議應通過友好協商解決，若協商不成則按合同法有關規定進行解決。
十二. 本合同一式叄份，甲方執壹份，乙方執貳份，今後在合同執行過程中若發現有未盡事宜，由雙方共同協商解決。
十三. 因不可抗拒的因素造成甲、乙雙方無法履行各自的合同義務，造成的損失由雙方協商解決。
十四. 合同於簽訂之日起生效，合同有效期至20xx年 6月 30日
十五. 樣板收貨地址：上海市普陀區中江路106號201室；正貨收貨地址：杭州市臨安市龍崗鎮龍都街888號
請甲方簽字蓋章確認請乙方簽字蓋章
甲方簽字&蓋章處_____________ 乙方簽字&蓋章處：_____________
貨物買賣合同9
甲方：(需方)
乙方：(供方)
甲乙雙方依據《民法典》及有關法律、法規的規定，本著平等互利的原則，經雙方友好協商就鋁型材供應達成以下協議，雙方共同遵照執行。
一、產品內容：
（1）產品名稱：堅美牌鋁材
（2）表面處理： 素材、粉末噴塗、氟碳噴塗
（4）合金狀態： 6063-5 ,高精級；6063-6,高精級。
（5）訂單數量：約400噸
（6）工程名：
二、產品價格、結算方式
（1）素材門窗型材：按訂單當天南海XX定價元噸；粉末噴門窗型材（國內知名品牌常規色）：按訂單當天南海XX定價元噸；氟碳三塗型材：按訂單當天南海XX定價元噸；
（2）包裝方式：按廠統一紙包裝，重量約60177;5G
（3）交貨地點：甲方生產工廠
（4）計算重量方式：實磅計重。
（5）以上報價含稅含運費，合金狀態為6063-5，6063-6價格在原價基礎上另加500元噸，特殊金屬和特殊表面處理價格面議。
三、交貨時間：
（1） 合同簽訂後，收到甲方第一批訂貨單後在現有模具情況下約15天交貨，（法定的不可抗力情況除外），後批的訂單約20天交貨。
（2）如果乙方原因不能按期交貨，乙方還應承擔甲方的相應損失。
（3）如果乙方不能按期交貨，是甲方貨款不到位的原因，乙方不負責任。
四、付款方式：
（1）合同簽訂後甲方支付乙方合同總額的20％定金，訂單完成後，每車（12噸內）貨到工地後十五天內支付該車貨款，訂金在最後一車貨款中扣除，甲方不按照約定付款，乙方有權停止發貨。
（2）付款方式：電匯或支票。
五、產品質量標準：
產品按國家標準GB5237-20或有關行業標準執行（具體詳見雙方確認的訂單）。
六、相關事宜：
（1）乙方按甲方的訂貨單進行生產（訂單甲方必須以書面形式通知乙方）乙方不得擅自改動，否則由乙方負責。由於甲方原因下錯單，或其它原因，責任由甲方負責。如需退貨的，須經乙方同意，退貨價格按回收當天“南海靈通”A00相應鋁錠的七折執行（不含包裝物）。
（2）如果乙方未按甲方訂單和產品型號、長度、厚度生產則由乙方負責（尤其是壁厚，不得超過國家規定誤差要求，否則由此造成甲方的損失，全部由乙方負責；
（3）在有模具情況下，若乙方超出25天仍未能完成交貨，乙方需按該批貨的貨款的3‰天的罰金付予甲方。
（4）訂單完成後，乙方須書面通知甲方提貨，若甲方在20天內不提貨，甲方需按該批貨貨款的3‰天的滯納金付予乙方，甲方在50天內不提貨，視為放棄提貨，按六
（1）項退貨價格處理。
（5）甲方如發現材料質量問題，需在收到貨後三天內反饋給乙方，乙方對有質量問題的產品包退、包換和賠償有關損失。
（6）對甲方委託乙方加工生產的任何模具和產品，如果涉及侵犯任何第三人的專利、智慧財產權及發生經濟糾紛等與乙方無關，由甲方自行處理，並承擔全部經濟責任和法律責任，同時賠償由此帶來乙方的各項損失。
七、鋁材運輸、貯存、使用及保養注意事項：
1、鋁材運輸、貯存、使用過程中應在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放，避免碰、撞上鋁材。
2、貯存時應注意存放在XX、乾燥的室內，需露天堆放的，必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪，應立即拆除所有包裝物並將鋁材單支分隔開。
3、安裝使用時，鋁材連牆處應進行防腐處理，須避免被石灰、水泥、沙漿等強酸、強鹼材料汙染；不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆紮鋁材，以免腐蝕鋁材表面。
4、清洗鋁材時，請使用柔布，用自來水或5%的中性肥皂水擦洗，禁止使用強腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項，造成本乙方品出現表面質量問題（包括但不限於變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等）均不屬於乙方承諾的產品質量責任範圍。
八、其它：
（1）本合同生效後，雙方必須嚴格履行，如其中一方出現違約情況，另一方有權終止合同，所造成的損失由違約方承擔。
（2）本合同未盡事宜，雙方協商解決，也可簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
（3）本合同有效期至。
（4）本合同一式叄份，甲方壹份、乙方兩份，具有同等法律效力，簽字或蓋章後生效。
甲方： 乙方：
簽名：簽名：____日期：日期
貨物買賣合同10
買方單位： 河南森潤環保節能技術有限公司 （以下簡稱甲方） 賣方單位： 鄭州高新科技創業發展有限公司 （以下簡稱乙方） 經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 產品的名稱和數量：
1.產品的名稱 冷水機組數量 1套 。
第二條 單價和貨款
1.雙方約定的價格是：
2.本合同總貨款為人民幣捌拾肆萬元整 （￥84萬元）。
第三條 交貨時間和交貨數量：
1.交貨時間為45，按預付款到賬之日時計算。
第四條 交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：
1.雙方確定的交貨地點為 買方指定地點 。
2.運輸方式為：汽運，費用由乙方負擔
第五條 質量標準和驗收條款：
1.商品的質量要求：見（合同附件1）
第六條 包裝和費用：
1.雙方確定的包裝材料和方式（見合同附件2）
2.按出廠包裝標準。
3.包裝費用由乙方承擔。
第七條 損失風險：
1.商品在出乙方倉庫前的一切質量、費用及風險由乙方承擔，其後的一切質量、費用及風險由甲方承擔。
第八條 商品所有權：
1.在甲方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，乙方擁有對出賣商品的所有權。
第九條 貨款結算和支付：
合同簽訂後預付30%貨款，貨到現場驗收合格付70%貨款。
第十條 智慧財產權：
1.乙方保證對所出賣的商品擁有合法、完整的智慧財產權，否則因此而造成甲方損失的，乙方
予以賠償。
第十一條 合同的變更、解除和終止：
1.雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本合同。
2.任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合
同。
3.在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止。
第十二條 違約責任：
1.甲、乙雙方的任何一方有違約行為的，應負違約責任並向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的，如違約金不足以抵補損失時，還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高於或者低於造成損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加。
2．甲、乙雙方所簽訂的具體合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同時，應向對方支付違約合同貨款總值 ％的違約金。但遇雙方協商辦理變更或解除合同手續的，不按違約處理。
3.自提商品，乙方未能按期出貨，應負逾期交貨責任，並承擔甲方因此而支付的實際費用；甲方未按期提貨，應按中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的保管費用。
4.乙方提前交貨和多交貨而造成的甲方在代保管期內實際支付的費用，應由乙方負擔，甲方逾期付款的，應按照人民銀行有關逾期付款的規定，向乙方償付逾期付款違約金。
5.樣品檢測合格後，任何一方因自身原因在十五個工作日不能進入實際履行合同階段，均屬違約，守約方有權終止合同並追究違約方的違約責任。
6.乙方提供的商品如不符合雙方共同確認的質量標準，甲方有權終止合同，並追究乙方的違約責任。
第十三條 爭議的解決：
1.本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向當地人民法院起訴。
第十四條 不可抗力：
1.甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十五條 另注：
1.本合同自合同簽訂之日付款日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
2.甲方預付金未到乙方賬戶前不允許乙方進行商品備料、生產等前期準備工作，否則甲方不承擔相關的一切責任。
3.本合同以書面形式為準，任何口頭協議一律無效。
購貨單位（甲方）（公章）
法定代表人：
地址： 洛陽市澗西區黔川路1號電話：
傳真： 郵編： 471003
供貨單位（乙方）（公章）
法定代表人：
地址： 電話：
傳真： 郵編：
貨物買賣合同11
編號：
日期：
簽約地點：
賣方：買方：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
傳真：傳真：
茲經買賣雙方協商一致，同意按下列條款由賣方出售，買方購買下列貨物：
1關於進口傢俱、油畫等貨物的具體資訊：
品名
規格
質量
數量
金額
傢俱
油畫
1.原產地：義大利
2包裝：用結實的木箱包裝，應適宜長途（海上）運輸，。
3裝運期限：
4裝運口岸：
5目的口岸：
6保險：由賣方負責投保_____至_____為止的_____險,費用由____方承擔。
7運輸：由賣方負責訂船並將貨物裝船，貨物運至中國______港，賣方負責辦理相應的運輸手續，費用由____方承擔。
8裝運條件：賣方於貨物裝船後，應將船隻、裝船日期及時通知買方。
9付款情況：買方已經於_____年_____月_____日將上述貨物貨款共計______(元)支付給賣方，買方已經先行履行了付款義務。
10單據：在賣方將貨物裝船後，應將已裝船清潔提單、發票、裝箱單、原產地證明、檢驗檢疫證明等相關辦理報關手續的檔案及時郵寄給買方。
11質量保證:貨物質保期為____年。
12品質與數量、重量的異議與索賠：貨到目的口岸後，買方如發現貨物品質及／或數量／重量與合同規定不符，除屬於保險公司及／或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起30天內提出，數量／重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出，賣方應於收到異議後30天內答覆買方。
13爭議解決：凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，應由雙方通過友好協商解決；如果協商仍不能解決時，應提交中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會根據該會的仲裁程式暫行規則進行仲載。仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。
14本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
賣方：____________(蓋章)
代表人：____________
買方：____________(蓋章)
代表人：____________
____年___月___日訂立
貨物買賣合同12
甲方：________________
地址：________________
電報：________________
電傳：________________
乙方：_______________
_地址：________________
電報：________________
電傳：________________
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、買賣標的和數量
甲方將下列貨物賣與乙方：
名稱：____________________________________
規格或型號：________________________
品牌：____________________________________
生產商：__________________________________
數量：____________________________________
二、單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是：____________________________________。
本合同總價款為人民幣____________萬元
三、交貨時間和交貨數量
交貨時間為________年____月____日；
每批次交貨數量的限制是：____________________________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔
雙方確定的交貨地點為____________________________________；
運輸方式為：
運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本合同的貨物單價中
五、質量標準和驗收條款
雙方約定的質量標準是：____________________________________
封樣的'方式和儲存：____________________________________
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標籤
雙方確定的包裝材料和方式是：____________________________________
貨物標籤商定為：____________________________________
七、損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔。
八、貨物所有權
在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付
結算和支付期限為：________年____月____日
支付方式為：____________________________________
十、智慧財產權
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。
十一、保密條款
有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容，以及為履行本合同而知悉的對方的商業祕密，包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的洩露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止
雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本合同；
任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同；
在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止
十三、違約責任
交貨遲延的違約責任：__________________________________________________
驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金________________元；
貨款支付遲延的違約責任：________________________________________
交貨不合格時的違約責任：________________________________________
違反保密條款的違約責任：支付違約金__________萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於__________萬元時，上述款項應當如數賠償給守約方。
十四、合同的生效
本合同經雙方簽章後生效。
十五、爭議的解決
因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文字
本合同一式二份，雙方各執一份。
十七、文書和意見的送達地址
雙方明確本合同註明的聯絡方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯絡和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。
甲方（簽章）：______________________________
乙方（簽章）：__________________________
法定代表人：________________________________
法定代表人：____________________________
代理人：（簽字）__________________________
代理人：（簽字）____________________
______________年________月________日
______________年________月________日
貨物買賣合同13
甲方：
乙方：
根據物資招投標結果，經甲乙雙方充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 合同總價、產品名稱、規格型號、單價、數量及金額
1.合同總價為 (元)。
2.產品名稱、規格型號、數量、單價、金額(可另附表)
第二條 質量要求及技術標準 按國標執行，無國標時按行標執行，並滿足甲方特殊要求。
第三條 包裝方式和包裝品的處理 滿足多次裝卸、搬運及長途運輸要求;具備防潮、防震、防損功能;標記清楚詳實;包裝物無回收要求。
第四條 交貨方式
1.交貨時間： 合同簽訂一個月內或按甲方要求。
2.交貨地點： 甲方指定地點 。
3.運輸方式及費用承擔： 乙方自行安排並承擔相關裝卸費用。
4.與買賣相關的單證轉移： 隨貨同行。
第五條 到貨驗收：
到貨進行初步驗收，需抽樣送檢物資待送檢合格視為驗收;特殊需逐一檢測物資需全部檢測合格視為驗收合格。
第六條 結算方式及期限：
1.結算方式： 銀行匯款
2.結算期限： 到貨驗收入庫一個月內，提供合格發票，付款90%，留質保金10%。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後__7_日內向乙方提出異議;甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_3_日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為預設甲方提出的異議和處理意見。
第八條 違約責任：
按《合同法》相關條款執行。
第九條 其它：
如需提供擔保，另立合同保證書，作為本合同的附件
第十條 不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交甲方所在地仲裁委員會進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
1. 所供物資必須全程質保，出現質量問題及時免費給予調換。
2._調換產品同樣適用上款的約定。 __ _______________
第十三條 其它事項：
1.本合同自 年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
2.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3.雙方來往函件，以合同規定的地址郵寄或以傳真方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的3日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
4.本合同一式___份，雙方各執___份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
貨物買賣合同14
合同編號：
買方：__________________________ 賣方：__________________________
買方經辦人：____________________ 賣方經辦人：____________________
買方E-Mail：____________________ 賣方E-Mail：____________________
合同簽定地點：__________________ 使用者編碼：______________________
合同簽定時間：__________________ 合同編碼：______________________
買賣雙方經友好協商，達成以下協議：
1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額
2.產品驗收
質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。
對於賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地製造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。
買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物後____天內應及時向賣方反映，併發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯絡，並負責最終妥善解決。
3.交貨地點：買方填寫 ____________________________________________________
4.發運方式及運輸。
保險的價格計算：
買方選擇發運方式：
○特快專遞：小於等於_____克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。
○航空快遞：小於等於_____克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。
○平郵包裹：小於等於_____千克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
○航空運輸：小於等於_____千克_____元，雜費_____，共計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
○鐵路快運：小於等於_____千克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算：
每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC：如_____，_____等 _____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件：_____，_____，_____等 _____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件和小裝置：_____板，_____，_____等 _____元/個(塊)
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額：
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元
保險費率按 ○_____%(特快專遞) ○_____%(航空快遞) ○_____%(平郵包裹，航空運輸，鐵路快運)
5.包裝方式。
買方選擇包裝方式：
○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝：小於等於_____克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元。
○廠家原包裝(或供方散包)加定製木箱包裝：小於等於_____克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元。
6.匯款方式。
買方選擇：
○銀行電匯 ○郵政匯款 ○線上支付 ○信用卡支付。
(1)銀行電匯： (2)郵局匯款：
單位名稱：__________________ 單位名稱：_____________________
開戶銀行：__________________ 收款人：_______________________
銀行帳號：__________________ 詳細地址：_____________________
郵政編碼：__________________
(3)線上支付：
單位名稱：__________________ (4)信用卡支付：______________
開戶銀行：__________________ 招商銀行一卡通：_______________
銀行帳號：__________________ 收款人：_______________________
7.付款方式
預付款支付方式：
賣方與生產廠家落實貨源後，買方按上述合同總金額的_____%(即￥____________元)在合同簽字後_____日內(即_____年____月____日之前)匯出預付款給賣方，如買方在合同簽字後7日內未發出預付款，買方需供方重新確認。
所剩餘款支付方式：
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩餘款。買方可選擇一次性付清餘款或分兩次付清餘款(與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應)。
○一次性付清所剩餘款時間：____________年______月______日
一次性付清所剩餘款金額：￥____________________元
○分兩次付清所剩餘款，第一次交付餘款時間：________年______月______日
第一次交付餘款金額：￥__________________元
第二次交付餘款時間：______年_____月_____日
第二次交付餘款金額：￥__________________元
8.發貨時間
買方選擇：○賣方在收到買方全部貨款後7個工作日內發貨。一次全部交貨。
○由於到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：
第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨，交貨內容：序號___數量、序號___數量、…序號___數量;
第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨，交貨內容：序號___數量、序號___數量、…序號___數量。
9.違約責任
賣方責任：買方付清餘款後，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認為有必要終止採購後應無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的資訊、記錄等情況發生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由於賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時，賣方應與買方協商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發生，應由買方承擔全部責任。
如買方未能按照上述時間付款，經賣方多次催交貨款(一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期後一週，一月，三月，六月，賣方會向買方發出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任)，買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時，由此而給賣方造成的直接經濟損失，應由買方承擔全部責任。
10.其它條款
合同編碼：______________________________。買方匯款時請註明合同編碼。
合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。
本合同生效期：自買方付款到賬後即日生效，至本合同各項條款全部執行完畢時截止。
如合同在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛，雙方應本著友好協商的方法解決，如協商未果，按國家《合同法》有關條款執行。
買方：____________________________
公司註冊地址：____________________
郵編：____________________________
聯絡地址：________________________
郵編：____________________________
電話： ___________________________
傳真：____________________________
開戶銀行：________________________
銀行帳號：________________________
納稅人登記號：____________________
買方代表簽名：____________________
賣方：____________________________
公司註冊地址：____________________
郵編：____________________________
聯絡地址：________________________
郵編：____________________________
電話： ___________________________
傳真：____________________________
開戶銀行：________________________
銀行帳號：________________________
納稅人登記號：____________________
買方代表簽名：____________________
貨物買賣合同15
簽字日期：
賣方 中國 公司
地 址： 電報掛號： 電傳：
買方 ×國 公司
地 址： 電報掛號： 電傳：
雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│ (1) 貨物名稱、規格包裝及嘜頭 │ (2) 數量│ (3) 單價│ (4) 總值│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────┴─────┴─────┤
│ │ 賣方有權在＿＿％以內多裝或少裝 │
└────────────────┴─────────────────┘
（５）裝運期限：
（６）裝運口岸：
（７）目的口岸：
（８）保險：由賣方按發票金額１１０％投保。
（９）付款條件：
買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在＿＿＿＿＿＿＿前開出。信用證有效期為裝船後＿＿天在中國到期。
（１０）單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或集裝箱運輸的已裝船提單）、發票、品質證明、數量／重量鑑定書；如果本合同按ｃｉｆ條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。
（１１）裝運條件（ｃｉｆ／ｃ＆ｆ）
１．載運船隻由賣方安排，允許分批裝運、允許轉船、允許集裝箱運輸。
２．賣方於貨物裝船後，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。
（１２）品質與數量、質量的異議與索賠：貨到目的口岸後，買方如發現貨物品質及／或數量／重量與合同規定不符，除屬於保險公司及／或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起３０天內提出，數量／重量異議須於貨到目的口岸之日起１５天內提出。賣方應於收到異議後３０天內答覆買方。
（１３）人力不可抗拒：由於人力不可抗拒事故，使賣方不能在本合同規定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明檔案。
（１４）仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協議時，則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外，均由敗訴一方負擔。
（１５）補充條款：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同正本共２份，採用中、英（略）文書就，兩種文字具有同等效力。簽字後正式生效，雙方各執１份為憑。
賣方 買方
中國 公司 ×國 公司
代表：（簽字） 代表：（簽字）
見證人
（×××律師）
（簽字）
簽約地點：