在人們的法律意識不斷增強的社會，關於合同的利益糾紛越來越多，它可以保護民事法律關係。那麼大家知道合同的格式嗎？下面是小編幫大家整理的貨物買賣合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
貨物買賣合同1
(1)合同號碼：____
(2)日期：____
(3)地點：____
(4)買方：____
(5)賣方：____
茲經買賣雙方同意，由買方購進，賣方出售下列貨物，並按下列條款簽訂本合同：
(6)裝運口岸;
(7)目的口岸;
(8)付款條件：買方在收到賣方關於預計裝船日期及準備裝船的數量的通知後，應於裝運前20天通過北京中國銀行開立以賣方為受益人的不可撤銷的信用證。該信用證憑即期匯款票及本合同第(9)條規定的單據在開證行付款。
(9)單據：各項單據均須使用與本合同相一致的文字，以便買方稽核查對：
a.填寫通知目的口岸對外貿易運輸公司的空白抬頭、空白背書的全套已裝船的清潔提單(始本合同為fob價格條件時，提單應註明“運費到付”或“運費按租船合同辦理”字樣;如本合同為c&f價格條件時，提單應註明“運費已付”字樣)。
b.發票：註明合同號、嘜頭、載貨船名及信用證號;如果分批裝運，須註明分批號。
c.裝箱單及/或重量單：註明合同號及嘜頭，並逐件列明毛重、淨重和爐號。
d.製造工廠的品質及數量/重量證明書。
品質證明書內應列入根據合同規定的標準按爐號進行化學成分、機械效能及其它各種試驗的實際試驗結果。數量/重量證明書應按爐號列明重量。
e.按本合同第(11)條規定的裝運通知電報抄本。
f.按本合同第(10)條規定的航行證明書(如本合同為c&f價格條件時，需要此項證明書;如本合同為fob價格條件時，則不需此項證明書)。
(10)裝運條件：
a.離岸價條款：
a)裝本合同貨物的船隻，由買方或買方運輸代理人中國租船公司(地址：北京，二里溝。電報掛號zhong zu peking)租訂艙位。賣方負責貨物的一切費用風險到貨物裝到船面為止。
b)賣方必須在合同規定的交貨期限30天前，將合同號碼、貨物名稱、數量、裝運口岸及預計貨物運達裝運口岸日期，以電報通知買方以便買方安排艙位。並同時通知買方在裝港的船代理。若在規定期限內買方未接到前述通知，即作為賣方同意在合同規定期內任何日期交貨，並由買方主動租訂艙位。
c)買方應在船隻受載期12天前將船名，預計受載日期、裝載數量、合同號碼、船舶代理人，以電報通知賣方。賣方應聯絡船舶代理人配合，船期備貨裝船。如買方因故需要變更船隻或更改船期時，買方或船舶代理人應及時通知賣方。
d)買方所租船隻按期到達裝運口岸後，如賣方不能按時備貨裝船，買方因而遭受的一切損失包括空艙費、延期費及/或罰款等由賣方負擔。如船隻不能於船舶代理人所確定的受載期內到達，在港口免費堆存期滿後第16天起發生的倉庫租費、保險費由買方負擔，但賣方仍負有載貨船隻到達裝運口岸後立即將貨物裝船之義務並負擔費用及風險。前述各種損失均憑原始單據核實支付。
b.成本加運費價條款：
賣方負責將本合同所列貨物由裝運口岸裝達班輪到目的口岸，中途不得轉船。貨物不得用懸掛買方不能接受的國家的旗幟的船隻裝運。載貨船隻在駛抵本合同第(7)條規定的口岸前不得停靠臺灣及/或臺灣附近地區。
(11)裝運通知：賣方在貨物裝船後，立即將合同號、品名、件數、毛重、淨重、發票金額、載貨船名及裝船日期以電報通知買方。
(12)保險：自裝船起由買方自理，但賣方應按本合同第(11)條規定通知買方。如賣方未能按此辦理，買方因而遭受的一切損失全由賣方負擔。
(13)檢驗和索賠：貨卸目的口岸，買方有權申請中國商品檢驗局進行檢驗。如發現貨物的品質及/或數量/重量與合同或發票不符，除屬於保險公司及/或船公司的責任外，買方有權在貨卸目的口岸後90天內，根據中國商品檢驗局出具的證明書向賣方提出索賠，因索賠所發生的一切費用(包括檢驗費用)均由賣方負擔。fob價格條件時，如重量短缺，買方有權同時索賠短重部分的運費。
(14)不可抗力：由於人力不可抗拒事故，使賣方不能在合同規定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方，並以掛號函向買方提出有關政府機關或者商會所出具的證明，以證明事故的存在。由於人力不可抗拒事故致使交貨延期一個月以上時，買方有權撤銷合同。賣方不能取得出口許可證，不得作為不可抗力。
(15)延期交貨及罰款：除本合同第(14)條人力不可抗拒原因外，如賣方不能如期交貨，買方有權撤銷該部分的合同，或經買方同意在賣方繳納罰款的條件下延期交貨。買方可同意給予賣方15天的優惠期。罰款率為每10天按貨款總額的1%。不足10天者按10天計算。罰款自第16天起計算，最多不超過延期貨款總額的5%。
(16)仲裁：一切因執行本合同或與本合同有關的爭執，應由雙方通過友好方式協商解決。如經協商不能得到解決時，應提交北京中國國際貿易促進委員會對外貿易仲裁委員會，按照中國國際貿易促進委員會對外貿易仲裁委員會仲裁程式暫行規則進行仲裁。仲裁委員會的裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。仲裁費用除非仲裁委員會另有決定外，由敗訴一方負擔。
(17)附加條款：以上任何條款如與以下附加條款相牴觸時，以以下附加條款為準。
買方：__(蓋章)
代表人：__(簽字)
賣方：__(蓋章)
代表人：__(簽字)
__年__月__日訂立
貨物買賣合同2
甲方：
乙方：
根據物資招投標結果，經甲乙雙方充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 合同總價、產品名稱、規格型號、單價、數量及金額
1.合同總價為 (元)。
2.產品名稱、規格型號、數量、單價、金額(可另附表)
第二條 質量要求及技術標準 按國標執行，無國標時按行標執行，並滿足甲方特殊要求。
第三條 包裝方式和包裝品的處理 滿足多次裝卸、搬運及長途運輸要求;具備防潮、防震、防損功能;標記清楚詳實;包裝物無回收要求。
第四條 交貨方式
1.交貨時間： 合同簽訂一個月內或按甲方要求。
2.交貨地點： 甲方指定地點 。
3.運輸方式及費用承擔： 乙方自行安排並承擔相關裝卸費用。
4.與買賣相關的單證轉移： 隨貨同行。
第五條 到貨驗收：
到貨進行初步驗收，需抽樣送檢物資待送檢合格視為驗收;特殊需逐一檢測物資需全部檢測合格視為驗收合格。
第六條 結算方式及期限：
1.結算方式： 銀行匯款
2.結算期限： 到貨驗收入庫一個月內，提供合格發票，付款90%，留質保金10%。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後__7_日內向乙方提出異議;甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_3_日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為預設甲方提出的異議和處理意見。
第八條 違約責任：
按《合同法》相關條款執行。
第九條 其它：
如需提供擔保，另立合同保證書，作為本合同的附件
第十條 不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交甲方所在地仲裁委員會進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
1. 所供物資必須全程質保，出現質量問題及時免費給予調換。
2._調換產品同樣適用上款的約定。 __ _______________
第十三條 其它事項：
1.本合同自 年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
2.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3.雙方來往函件，以合同規定的地址郵寄或以傳真方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的3日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
4.本合同一式___份，雙方各執___份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
貨物買賣合同3
買方：_____________（以下簡稱甲方）
賣方：_____________（以下簡稱乙方）
第一條產品質量
符合產品技術條件，有特殊需求雙方另行約定。
第二條產品驗收及提出異議的期限
買方收到貨物請當場驗收，必需在材料員______或______驗收後簽字有效。如發現產品的品種、規格、型號、質量等不符合合同規定的，買方應在收貨後十天內向賣方提出書面或口頭異議，否則視為所交產品符合合同規定。
第三條交貨方式：送貨上門；交貨地址：；運費負擔：由賣方負擔，卸貨由買方負責。
第四條付款方式和付款期限：合同生效後，預付10萬，第一次供貨開始在2個月內付70%，餘款6個月內付清並支付賣方月息1、5%，超出上述期限的買方自願支付給賣方的違約金每天按千分之一計算（所欠部分）。
第五條違約責任：按《中華人民共和國合同法》及相關法律規定執行。
第六條因本合同產生糾紛，供買方應友好協商解決，不能協商的，原告所在地法院享有管轄權。
第七條本合同一式四份，各份有相同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條其他事項：賣方不得影響工程的用量，買方不得問他人購入。
甲方（公章）：_______
乙方（公章）：_______
法定代表人（簽字）：_______
法定代表人（簽字）：_______
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
貨物買賣合同4
委託方：___________________________(以下簡稱甲方)
行紀方：___________________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和有關法律、法規的規定，行紀方接受委託方的委託，就代辦_________________ 事項，雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 代辦事項_____________________________________。
第二條 行紀人對自己所佔的委託物應當妥善保管。
第三條 若委託物交付給行紀人時有瑕疵或者容易腐爛、變質，經委託人同意，行紀人可以處分該物;若不能及時聯絡委託人，行紀人可以合理處分。
第四條 行紀人低於委託人指定的價格賣出或者高於委託人指定的價格買入的，應當經委託人同意。未經委託人同意，行紀人補償其差額的，該買賣對委託人發生效力。行紀人高於委託人指定的價格賣出或者低於委託人指定的價格買入的，可以按照約定增加報酬。增加報酬數額的確定方法是_____。
第五條 行紀人賣出或者買入商品，行紀人自己可以作為買受人或者出賣人。在此情況下，行紀人仍然有權要求委託人支付報酬。
第六條 行紀人按照約定買入委託物，委託人應當及時受領。經行紀人催告，委託人無正當理由拒絕受領的，行紀人可以提存委託物。委託物不能賣出或者委託人撤回出賣，經行紀人催告，委託人不取回或者不處分該物的，行紀人可以提存委託物。
第七條 行紀人與第三人訂立合同的，行紀人對該合同直接享有權利、承擔義務。第三人不履行義務致使委託人受到損害的，行紀人應當承擔損害賠償責任。
第八條 行紀人處理委託事務支出的費用，由行紀人負擔(也可以作其他約定)。
第九條 行紀人完成委託事務的，委託人應當向其支付相應的報酬。報酬數額是_____，委託人逾期不支付報酬的，行紀人對委託物享有留置權。
第十條 其他約定事項：__________________________________________。
第十一條 雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。
第十二條 本合同未作規定的，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定進行解釋與執行。
第十三條 本合同自雙方簽字蓋章之日起成立,自____________________生效。
本合同正本一式二份，委託方、行紀方雙方各執一份，具有同等法律約束力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
貨物買賣合同5
甲方夫妻：(出售方)：乙方：(購買方)
姓名： 身份證號： 姓名： 身份證號：
姓名： 身份證號：
為了確保房屋買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就住宅買賣自願達成協議如下：
第一條 經甲乙雙方共同協商，甲方夫妻自願將位於 市 區 號樓 單元 室的住宅壹套(建築面積 130多平方米)出售給乙方。房屋所有權證號為： 。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。
第二條 上述住宅出售價為人民幣叄拾肆萬圓整(￥ 340，000元)(以下金額均為人民幣)，此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。
第三條 付款方式：甲方交此房給乙方時由乙方暫先一次性付叄拾萬圓 ￥ 300，000，餘肆萬圓年底辦房產證過戶時付清。
第四條 乙方支付甲方叄拾萬圓款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管(或甲方先保管，可協商)。將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管，甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續，並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。
第五條 辦理房屋過戶手續所繳納的稅費(具體情況可協商)
一、賣房人(甲方)應繳納稅費：
1、 交易費：3元/平方米
2、 營業稅：差價*5.5%(房產證未滿5年的) (乙方願承擔一半)。
3、 個人所得稅:房產交易盈利部分的20%或者房款的1%(房產證滿5年並且是唯一住房的可以免除)
一、 買房人(乙方)應繳納稅費：
1、 契稅：房款的1.5% (面積在144平米以上的需要繳納3%，面積在90平米以下並且是首套房的可以繳納1%)
2、 交易費：3元/平方米
3、 測繪費：按各區具體規定
4、 權屬登記費及取證費：按各區具體規定，一般情況是在200元內。
第六條 違約責任：房屋買賣協議簽訂後，甲方違約不出售上述住宅,甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外，必須另行支付給乙方五萬元整(￥50000元)違約金;如乙方已付款但終止購房的，甲方只按已收款項的85%退回給乙方;如未支付任何購房款，無論哪一方違約，違約方應向對方支付違約金壹萬元整。
第七條 本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第八條 本協議經雙方夫妻均簽字後生效。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(夫妻簽字捺印)： 乙方(簽字捺印)：
簽約日期：
貨物買賣合同6
需方：____________
供方：____________
經供需雙方協商，本著自願及平等、互惠互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規格和質量
1、商品明細（應註明產品的牌號或商標）：
2、質量，按下列第（）項執行：
（1）按照國家食品安全、國家食品衛生標準執行。
（2）按雙方商定要求執行，具體為：
_____________（應具體約定產品質量要求）。
第二條數量和計量單位、計量方法
1、數量：________。
2、計量單位和方法：__________。
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________。
第三條包裝方式和包裝品的處理：
_________（應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。
第四條交貨方式：
1、交貨時間：_______。
2、交貨地點：_______。
3、運輸方式：_______（註明由誰負責代辦運輸）。
第五條驗收：
驗收時間：_______。
2、驗收方式：
______（如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例）。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。第六條價格與貨款支付：
1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。
2、貨款支付：
貨款的支付時間：____________；貨款的支付方式：_____________。
第七條提出異議的時間和方法：
1、需方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後__日內向供方提出書面異議；在託收承付期間，需方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。需方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知供方的，視為貨物合乎規定。
2、需方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、供方在接到需方書面異議後，應在日內負責處理並通知需方處理情況，否則，即視為預設需方提出的異議和處理意見。
第八條需方違約責任：
1、需方中途退貨的，應向供方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、需方未按合同約定的時間的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向供方方支付違約金。
3、需方自提產品未按供方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向供方支付逾期提貨的違約金。
4、需方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給供方造成的損失。
5、需方如錯填到貨的地點、接貨人，或對供方提出錯誤異議，應承擔供方因此所受到的實際損失。
第九條供方的違約責任：
1、供方不能交貨的，向需方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、供方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如需方同意利用，應按質論價；需方不能利用的，應根據具體情況，由供方負責包換，並承擔調換或退貨而支付的實際費用。
3、供方因貨物包裝不符合合同規定，須重新包裝的，供方負責重新包裝，並承擔因此支出的費用。需方不要求重新包裝而要求賠償損失的，供方應賠償需方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由供方負責賠償。
4、供方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向需方支付逾期交貨的違約金，並賠償需方因此所遭受的損失。如逾期超過__2_日，需方有權終止合同並可就遭受的損失向供方索賠。
5、供方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，需方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因需方保管不善而發生的損失，均應由供方承擔。
6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，供方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔需方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、供方提前交貨的，需方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，需方可拒絕提貨。供方逾期交貨的，供方應在發貨前與需方協商，需方仍需要貨物的，供方應按數補交，並承擔逾期交貨責任；需方不再需要貨物的，應在接到供方通知後__日內通知供方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視為同意供方發貨。
第十條不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後__日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交當地仲裁委員會或當地法院。
第十二條其它事項：
1、按本合同規定應付的`違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。5本合同一式兩份，雙方各執一份。
需方：______（蓋章）
負責人：___________________________（蓋章）
聯絡方式：____________
地址：________
供方：________________（蓋章）
負責人：_________________（蓋章）
聯絡方式：____________
地址：______
貨物買賣合同7
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：某某，經理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
（二）該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。
（三）該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支援原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支援原告返還購房款是1987197.54元，並支援賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那麼，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程式違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支援上訴人的上訴請求！謝謝！
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
貨物買賣合同8
法務與資產管理部20xx年第1期案例分析為《謹慎對待買賣合同中驗收及違約條款》，共由五部分組成：
一 、案例背景
二 、案件爭議焦點
三 、法院裁判
四 、以案釋法
1、為何交貨期為20xx年8月30日，法院卻判決20xx年8月30日為應付款之日？
2、為何買方主張賣方逾期交貨違約金，法院不予處理？
五、風險警示
1、明確驗收期限，舉一反三示例；
2、應約定適當的逾期付款違約金；
3、處理案件時應注意各項權利行使時間；
4、普通民商事案件中的常用期限歸納整理。
一、案例背景
20xx年7月23日中船重工鵬力（南京）新能源科技有限公司（以下簡稱中船公司，賣方）與中電電氣（南京）太陽能研究院有限公司（以下簡稱中電公司，買方）簽訂一份買賣合同，合同主要條款約定：
第一條：合同總金額424650元；
第二條：賣方應在20xx年8月5日前交付貨物至攀枝花學院專案現場；
第三條：貨到驗收合格發票入賬後三個月付全款90%，質保金10%在貨到驗收合格一年內支付；
第五條：若延遲交貨，一天罰款人民幣一萬元整。
第七條：本產品將應用於買方生產的變壓器或其他電力裝置產品，最終驗收地點在使用者現場，以使用者驗收合格為準。
合同附則第五條：質量保證期約定為驗收合格2年；
合同附則第八條第一項：如賣方不能按期交貨，應向買方償付合同總額或當批訂單總額1%/天的違約金。賣方在接到買方所索賠通知後7日內將違約金匯付買方或者由買方在賣方的應付款中直接核減； 合同附則第八條第五項：買方逾期付款，應向賣方承擔逾期付款部分的同期銀行存款利息。
合同簽訂後中船公司分別於20xx年8月9日將光伏匯流箱49臺，於20xx年8月30日直流配電櫃2臺和交流配電櫃17臺送至四川攀枝花市。自貨物交付後至本案起訴時中電公司一直未組織驗收。 20xx年10月9日中船公司開具金額總計424650元的發票，並交付中電公司。
中電公司以沒有驗收未到付款期限為由遲遲未支付任何貨款，並
要求追究中船公司逾期交貨的違約責任。20xx年9月中船公司將其訴至法院，要求中電公司支付貨款及違約金。
二、案件爭議焦點
1、中電公司未組織驗收，付款條件是否成就？
2、中船公司逾期交貨，是否直接在貨款中扣除違約金？
三、法院裁判結果
20xx年9月9日，法院下發判決書，判決如下：
1、自判決生效後十日內中電公司應支付中船公司貨款382185元及違約金（違約金自20xx年8月31日開始計算，按銀行同期同類存款基準利率標準計算至實際付清之日止）。
2、中電公司主張中船公司逾期交貨的違約金，由中電公司另案起訴，本案不予受理。
四、以案釋法
1、為何交貨期為20xx年8月30日，法院卻判決20xx年8月30日為應付款之日，違約金自20xx年8月31日期計算？
案件中貨到中電公司一直未組織驗收，也不能確定何時驗收，根據法律規定，“買受人在合理期間內未通知或者自標的物收到之日起兩年內未通知出賣人驗收的，視為標的物的數量或者質量符合約定。” 中船公司20xx年8月30日交貨完畢，期間未提質量異議，20xx年8月30日視為驗收完畢。根據合同第三條：“貨到驗收合格發票入賬後三個月付全款90%，”故法院判決支付中船公司貨款382185元，違約金自20xx年8月31日開始計算。質保金10%在貨到驗收合格1
年內支付；質保金支付時間為20xx年8月31日前。
涉案法條：--------《合同法》第158條： 20xx年第1期
“ 當事人沒有約定檢驗期間的，買受人應當在發現或者應當發現標的物的數量或者質量不符合約定的合理期間內通知出賣人。買受人在合理期間內未通知或者自標的物收到之日起兩年內未通知出賣人的，視為標的物的數量或者質量符合約定，但對標的物有質量保證期的，適用質量保證期，不適用該兩年的規定。”
2、為何中電公司主張中船公司逾期交貨違約金，法院不予處理？ 中電公司主張根據合同約定，中船公司逾期交貨的違約金在從貨款中直接扣減，但根據法律規定，買受人主張出賣人應支付違約金的，應當提起反訴，本案中電公司未在規定時間內提出反訴，則本案不予處理。
涉案法條-----《買賣合同解釋》第四十四條
“ 出賣人履行交付義務後訴請買受人支付價款，買受人以出賣人違約在先為由提出異議的，人民法院應當按照下列情況分別處理：
（一）買受人拒絕支付違約金、拒絕賠償損失或者主張出賣人應當採取減少價款等補救措施的，屬於提出抗辯；
（二）買受人主張出賣人應支付違約金、賠償損失或者要求解除合同的，應當提起反訴。”
五、風險警示
1、付款節點中明確驗收期限
原因:根據法律規定，雙方未約定驗收期，法律預設2年後視為
貨物買賣合同9
供方：_______________公司
需方：__________________
簽訂地點：________________
簽訂時間：__________年_______月______日根據《中華人民共和國民法典》的規定，經雙方共同協商簽訂本合同，以茲共同信守。
一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間
二、交貨時間：________年_______月______日前，由於交貨時間原因產生港雜費等費用由供方承擔。
三、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限：_____按國際標準，如因質量等問題引起的外商索賠由供方負責及承擔全部損失，以外商出具的索賠書為準。
四、包裝要求：內外包裝必須適合陸運和海運，如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠，供方賠償需方全部實際損失。
五、運輸方式及費用負擔：由供方運送至需方指定港口，費用由供方承擔.
六、驗收標準、方法：按國際標準，由需方抽驗貨。
七、結算方式及期限：需方在結匯後憑供方增值稅發票90天內付款
八、違約責任：按民法典處理。
九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：_______。
十、解決合同糾紛的確方式：本合同如有異議，由雙方共同協商解決，協商不成，向簽訂地法院提出上訴。
十一、其他約定事項：本合同依法簽訂，雙方必須全面履行，任何一方都不得私自變更或解除，因故需要變更或解除時，應雙方協商一致，依法另立協議。以上條款未盡事宜，雙方協商解決。
十二、本合同一式兩份，供需雙方各執一份。
供方_______需方________
單位：__________公司單位：______________公司
地址：_______________地址：_________________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委託代理人：__________委託代理人：__________
電話：_________________電話：_________________
開戶銀行：_____________
貨物買賣合同10
買 方：____________________________________
地 址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
國籍：____________
賣 方：____________________________________
地 址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
國籍：____________
經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本協議各條款，共同履行：
第一條
貨物名稱：____________________
第二條
產地：____________________
第三條
數量：____________________
第四條
商標：____________________
第五條
價格：____________________FOB________________
第六條
包裝：____________________
第七條
付款條件：簽訂合同後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
第八條
裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船，若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第九條
保 證 金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本合同，其保證金買方予以沒收。
第十條
應附的單據：賣方向買方提供：
1.全套清潔提貨單;
2.一式四份經簽字的商業發票;
3.原產地證明書;
4.裝箱單;
5.為出口________ 所需的其他主要單據。
第十一條 裝
船通知：賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第十二條
其他條款：質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。
第十三條
裝船時間：
第十四條
裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節假日外，每艙口進貨為________ 立方(噸)。
第十五條
延期費/慢裝卸罰款：對於________載重噸船來說，每天________U.S.D.。
第十六條 不
可抗力：簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當於事故所影響的時間。
第十七條 合
同爭議的解決：
第十八條
本合同於____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。
買方：____________________________ 賣方：____________________
代表：____________________________ 代表：____________________
日期：____________________________ 日期：____________________
貨物買賣合同11
合同號：＿＿＿＿
日 期：＿＿＿＿
地 點：＿＿＿＿
買方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
電報：＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
賣方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
電報：＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣
下述商品：
第一條 品名、規格、數量及單價＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二條 合同總值
第三條 原產國別及製造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
分運：
轉運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮，防溼、防震，防鏽，耐野蠻裝卸，任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條 嘜頭
賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”，“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
嘜 ｎａ＿＿＿＿
第九條 保險
裝運後由買方投保。
第十條 付款條件
（１）買方在收到備貨電傳通知後或裝運期前３０天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計＿＿＿＿。中國銀行＿＿＿＿行收到下列單證經核對無誤後，承付信用證款項（如果分運，應按分運比例承付）：
ａ．全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，註明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
ｂ．商業發票一式五份，註明合同號，信用證號和嘜頭。
ｃ．裝箱單一式四份，註明每包貨物數量，毛重和淨重。
ｄ．由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。
ｅ．提供全套技術檔案的確認書一式兩份。
ｆ．裝運後即刻通知買方啟運日期的電報／電傳副本一份。
（２）賣方在裝船後１０天內，須掛號航空郵寄三套上述檔案（ｆ除外），一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
（３）中國銀行收到合同＿＿＿＿中規定的，經雙方簽署的驗收證明後，承付合同總值的＿＿＿＿％，金額為＿＿＿＿。
（４）買方在付款時，有權按合同第１５、１８條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
（５）一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條 裝運條款
（１）賣方必須在裝運期前４５天，用電報／電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
（２）如果貨物任一包裝達到或超過重２０噸，長１２米、寬２．７米，高３米，賣方應在裝船前５０天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
（３）買方須在預計船抵達裝運港日期前１０天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻，提前或推後船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後３０天內到達裝運港，從第３１天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。
（４）船按期抵達裝運港後，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
（５）在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後，一切風險及費用由買方承擔。
（６）賣方在貨物全部裝運完畢後４８小時內，須以電報／電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條 技術檔案
（１）下述全套英文字技術檔案應隨貨物發運：
ａ．基礎設計圖。
ｂ．接線說明書，電路圖和氣／液壓連線圖。
ｃ．易磨損件製造圖紙和說明書。
ｄ．零備件目錄。
ｅ．安裝、操作和維修說明書。
（２）賣方應在簽訂合同後６０天內，向買方或使用者掛號航空郵寄本條（１）款規定的技術檔案，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條 保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成，嶄新、未曾使用，並在各方面與合同規定的質量、規格和效能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予＿＿＿＿天的保證期，此保證期從貨物到達＿＿＿＿起開始計算。
第十四條 檢驗條款
（１）賣方／製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、效能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
（２）在貨物抵達目的港之後，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符）除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物到港後＿＿＿＿天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。
（３）如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在本合同第１３條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據商檢證書向賣方索賠。
（４）如果由於某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限＿＿＿＿天。
第十五條 索賠
（１）如果賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第１３條和第１４條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，可按下列方法之一種或幾種理賠：
ａ．同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其它必要的費用。
ｂ．按照貨物的質量低劣程度，損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
ｃ．用符合合同規定規格、質量和效能的部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。
（２）如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆，則視為賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
（１）簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
（２）受阻力應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方，並在事故發生後１４天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
（３）如果不可抗力事故持續超過一百二十天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。
第十七條 仲裁
（１）雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。
（２）仲裁應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程式進行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。
（３）仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁機構另有裁定。
（４）仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其它條款。
第十八條 延期和罰款
如果賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的５％，罰款率按每星期０．５％計算，少於七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期十星期時，買方有權取消合同。儘管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。
第十九條 附加條款（如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應以後者為準）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
此鑑：
本合同由雙方於＿＿年＿＿月＿＿日用＿＿文簽署。原本一式
＿＿份，買賣雙方各執＿＿份。本合同以下述第（ ）款方式生效：
（１）立即生效。
（２）合同簽署後＿＿天內，由雙方確認生效。
（３）
買方：＿＿＿＿ 賣方：＿＿＿＿
簽名：＿＿＿＿ 簽名：＿＿＿＿
貨物買賣合同12
國際貨物買賣合同是指營業地處於不同國家的當事人之間所訂立的，由一方提供貨物並轉移所有權，另一方支付價款的協議。國際貨物買賣合同是國際貿易交易中最為重要的一種合同，是各國經營進出口業務的企業開展貨物交易最基本的手段。
國際貨物買賣合同是一種具有國際性的法律關係，它至少涉及買方和賣方國家的法律，有時還涉及第三國的法律。1985年10月在海牙國際私法外交會議上通過了《國際貨物買賣合同適用法律公約》。其主要規定如下：
①買賣合同應受當事人所選擇的法律的管轄，當事人選擇法律的協議必須是明示的，或者必須根據全部情況，能夠從合同的規定和當事人的行為推斷出來。當事人所選擇的法律可以僅適用於合同的某一部分。
②在當事人未選擇買賣合同所應適用的法律的情況下，合同應受賣方在訂立合同時設有營業所的國家的法律的管轄。
③在下列情況下，買賣合同應受訂立合同時買方設有營業所的國家的法律管轄：合同是由當 事人親臨該國進行談判，並在該國簽訂的；合同明示規定，賣方必須在該國履行其交貨義務；合同主要是依
買方確定的條件，並且是同由買方邀請其來投標的人簽訂 的；凡屬以拍賣方式或在商品交易所內進行的買賣，當事人所選擇的法律只有在不被拍賣地國或交易所所在地國法律所禁止的範圍內，方可適用於其合同，如果當事 人對應適用的法律沒有作出選擇，或當事人所選擇的法律為上述國家所禁止 ，則應適用拍賣地或交易所所在地國的法律；關於當事人對選擇應適用的法律的同意的存在及其實質有效性的問題，應由當事人所選擇的法律來確定，如果根據該法 律，當事人所作的選擇是無效的，則應按上述第二項規定，確定管轄該合同的法律：關於買賣合同或其任何條款的存在及其實質有效性的問題，應在假定該合同有效 的情況下，由按照本公約應予適用的法律來確定。
賣方的基本義務是按照合同和公約的規定交付貨物，移交一切與貨物有關的單據，並移轉貨 物的所有權。公約規定，如果合同沒有指定具體交貨地點，則在合同涉及貨物運輸的情況下，賣方的交貨義務是把貨物交給第一個承運人；如果合同項下的貨物是特 定物，或從指定存貨中提取的貨物或尚待制造的未經特定化的貨物，而雙方當事人在訂約時已經知道這些貨物處於某一特定地點者，則賣方應於該地點把貨物交給買 方處置；在其他情況下，賣方應在其訂約時的營業地點把貨物交給買方。當國際貨物買賣合同採用某種貿易術語來確定交貨地點時，應適用貿易術語的解釋，而不適 用公約的上述規定。公約還規定，賣方應按合同指定的日期交貨；如果合同規定了一段交
貨的期限（如1個月），則賣方可在這段時間內的任何一天交貨 ；在其他情況下，賣方應在訂立合同後的一段合理時間內交貨。至於何謂合理時間，公約未作具體解釋，須按具體情況確定。
賣方的另一項主要義務是對貨物的權利擔保和品質擔保，即賣方應保證他所交付的貨物符合合同的要求，並保證他對出售的貨物擁有合法權利，沒有侵犯任何第三者的權益。公約規定，賣方交付的貨物必須與合同所規定的數量、質量和規格相符，並須按照合同所規定的方式裝箱或包裝。
買方的主要義務是按照合同和公約的規定支付貨款和收取貨物。公約規定，付款地點如果合 同中沒有指定，買方應在賣方的營業地付款；如果是憑交貨或交單付款，則應在移交貨物或單據的地點付款。付款時間如果合同沒有作出規定，買方應在賣方交貨或 交單時付款。但買方在未有機會檢驗貨物以前，沒有支付貨款義務。這項規定同國際貿易的習慣做法有矛盾，因為在國際貿易中，特別是以 CIF 條件成交時 ，通常都是憑單付款在先，貨到檢驗在後，買方必須在賣方提出裝運單據時支付貨款，不能以未檢驗貨物為理由拒付貨款。故公約規定，如果上述買方檢驗貨物的機 會與雙方議定的交貨或支付程式相牴觸，則可不受上述規定的限制。
貨物買賣合同13
(一)國際貨物買賣合同及其必要條款
國際貨物買賣合同是營業地處於不同國家境內的買賣雙方當事人之間，買賣貨物、支付貨款的協議。根據不同的劃分標準和劃分方法，國際貨物買賣合同可以劃分為若干型別。如本合同範本中就從當事人所在國的角度劃分國際貨物買賣合同，將其分為進口合同和出口合同，對我國當事人來說，進口合同就是為購進外國商品而簽訂的合同;而出口合同就是為把我國的商品銷往國外而訂立的合同。此外，國際貨物買賣合同還可依其他標準加以劃分，如依交貨地點的不同劃分為內陸交貨合同、啟運地交貨合同、目的地交貨合同，又如依合同當事人運用的國際貿易術語的不同，分為fca合同、fob合同、cif合同等等。
雖然國際貨物買賣合同可根據不同標準分為若干種，但無論分類如何，它們總有許多共同性，這也就決定種種國際貨物買賣合同都應具備一些基本條款(也可稱為必要條款)，這些條款主要有：
合同各方即介紹簽訂合同的各方當事人的具體情況，如名稱、住址、法定代表人等。
2.標的物條款
也就是指特定的合同貨物，是當事人雙方買賣的物件。主要包括商品的名稱、牌號、品質、規格、數量、包裝等等。這一部分條款是國際貨物買賣合同的重要條款，在具體合同中往往要分為許多詳細的內容，對於我國當事人，在簽訂進口合同中尤其要注意詳細說明貨物的這一部分條款，從而避免在收貨這一問題上處於不利地位。
3.價格條款
這是對外簽訂國際貨物合同的又一核心問題，價格條款一般應包括價格的計量單位，單位價格金額，計價的貨幣和標明交貨地點的價格術語。
4.交貨條款
通常規定合同標的物交付的期限(多是定於×年×月×日)以及交付的地點(如目的港、裝運港等)和方式(以陸運、海運、或其他方式)。
5.支付條款
主要說明支付工具、支付時間和支付方式。
6.商檢條款
規定檢驗權、檢驗時間、地點、檢驗的機構、證書以及檢驗的方法、標準等，有時還需規定複驗權和複驗的期限、機構等。
7.不可抗力與免責
規定不可抗力及免責的範圍及法律後果。
8.合同爭議的解決方式
主要說明履行合同出現爭議時有關索賠的提出，以及爭議應如何解決，一般多以仲裁方式解決，而當時就要明確仲裁地點、機構、適用的法律、仲裁的效力等問題。
9.合同的文字及效力
簽訂國際貨物買賣合同因涉及中外雙方當事人，因此多以中、英兩種文字簽訂，而且多規定近兩種文字有同等效力。
(二)有關條款的解釋與說明
1.價格條件
價格條件是國際貨物買賣合同中的主要內容。而在國際貨物買賣實務中，確定價格條件時多用國際貿易術語，這有利於簡化交易程式，節省交易時間和費用，減少合同糾紛。因此，在進行國際貨物買賣時，當事人必須熟練掌握有關國際貿易術語。
根據《1990年國際貿易術語解釋通則》(inco-terms 1990)有13種貿易術語，按賣方義務由小到大分為四組。e組為發貨，f組為運費未付，c組為運費已付，d組為貨到。而在我國的國際貨物買賣實踐中，最常用的有兩種：fob與cif，下面就簡單介紹一下這兩種術語。
(1)f.o.b合同條件
f.o.b.即free on board.又稱裝運港船上交貨條件或離岸價格條件。根據fob，賣方要在指定的裝運港將貨物裝船越過船舷後，履行其交貨義務。而買方則必須從貨物裝船越過自己船舷時起承擔一切費用以及貨物滅失或損壞的一切風險。這一術語要求賣方辦理貨物出口結關手續。而且這一術語只能適用於海運或內河運輸。
(2)c.i.f.合同條件
cif即cost insurance and freight也稱為成本加保險費加運費條件或到岸價格條件。根據這一術語，賣方必須支付成本費和將貨物運至指定的目的港所需的運費，以及辦理貨物在運輸途中應由買方承擔的貨物嘜頭或損壞風險的海運保險，而且賣方要訂立保險合同並支付保險費。在這裡，買方要注意，根據該術語只能要求賣方取得最低的保險險別。另外，cif術語要求賣方辦理貨物出口結關手續。且該術語只能用於海運和內河運輸。
上述可以看出，國際貿易術語不僅含有價格條件，而且涉及裝運條款及風險轉移等內容，所以在訂立國際貨物負責合同中使用這些術語時一定要弄清其具體含義，以避免因此而遭受損失。
2.支付條款
在支付條款中最主要的也是最複雜的問題就是支付方式的確定。在國際貨物買賣的實踐中比較常見的支付方式有：①匯款(remittace)，它包括票匯(d/d)、信匯(m/t)及電匯(t/t)三類。②託收(collec-
tion)分為光票託收和跟單託收兩類，而跟單託收又分為付款交單(d/d)和承兌交單(d/a)兩種。一般來說，承兌交單的風險比付款交單的風險要大，因此，當事人一定要注意這一問題。③信用證(l/c)。這一方式在國際貨物買賣中運用較多，而且因其引入銀行信用，所以對賣方來說是最安排迅捷的方式。信用證也有許多類，當事人可以根據需要開立不同種類的信用證，另外，當事人雙方為統一認識，還可以在這一條款中設定依國際商會《跟單信用證統一規則》(第400號出版物)進行解釋。
3.合同適用的法律
關於合同適用的法律的問題，是所有涉外經濟合同都要涉及的問題，根據我國《民法通則》的規定，涉外經濟合同，原則上允許當事人選擇適用法律，而當事人來作選擇時，應適用與合同有密切聯絡的國家的法律。國際貨物買賣合同作為一種涉外經濟合同，也不例外地運用該原則。而根據這一原則，國際貨物買賣合同的當事人在選擇適用法律時則一定要注意選擇自己較熟悉，並且對自己較有利的法律。另外，由於在國際貨物買賣領域有《聯合國國際貨物買賣合同公約》，而且我國也已加入了該公約，所以我國當事人在與其他締約國的當事人簽訂貨物買賣合同時，也可以協議適用該公約。
貨物買賣合同14
買方：（下稱甲方）
地址：
郵編：____________傳真：
電話：____________電子郵箱：
賣方：（下稱乙方）
地址：
郵編：____________傳真：
電話：____________電子郵箱：
甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規格和質量
1、名稱：
2、品種：
3、規格：（應註明產品的牌號或商標）。
4、質量，按下列第_________項執行：
（1）按照_________標準執行（須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。
（2）按樣本，樣本作為合同的附件（應註明樣本封存及保管方式，附件略）。
（3）按雙方商定要求執行，具體為：_________（應具體約定產品質量要求）。
第二條數量和計量單位、計量方法
1、數量：________
2、計量單位和方法：__________
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________
第三條包裝方式和包裝品的處理：_________（應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。
第四條交貨方式：
1、交貨時間：_______
2、交貨地點：_______
3、運輸方式：_______（註明由誰負責代辦運輸）。
4、保險：_______（按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種）。
5、與買賣相關的單證的轉移：___________
第五條驗收：
1、驗收時間：_______
2、驗收方式：______（如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例）。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付：
1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。
2、貨款支付：貨款的支付時間：____________；貨款的支付方式：____________；運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________；
3、預付貨款：________（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。
第七條提出異議的時間和方法：
1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議；在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為預設甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責任：
1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7、其它約定：_____________、
第九條乙方的違約責任：
1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。
8、其它：_______________
第十條不可抗力：任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條附加條款：
1、__________________；
2、__________________；
3、__________________。
第十三條其它事項：
1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
5、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6、本合同正本一式___份，雙方各執___份；合同副本一式__份，分送______等單位。
甲方：
受權代表：（簽字）
委託代理人：（簽字）
乙方：
受權代表：（簽字）
本合同於____年____月____日訂立於（地點）
貨物買賣合同15
供方：
需方：
根據中華人民共和國《種子法》《民法典》及有關規定，為了明確農作物種子供、需雙方的權利和義務，維護雙方的共同利益，經雙方友好協商，簽訂本合同。
一、需方向供方訂購以下品種、數量、質量和價格的種子：
二、供方對以上種子出具農作物種子檢驗證書（標明種子實際質量指標）供需方複檢，需方收到貨後15天內，對發芽率、淨度、水分三項指標複檢完畢，純度在收貨後該作物的第一個生產週期內複檢完畢，發現問題應及時通知供方，逾期視為種子合格。
三、調運種子前，供方要按需方要求，出具種子經營許可 證影印件、發貨時需方與供方對每批種子共同取樣，分別封存，以備種子複檢和鑑定，樣品儲存至該批種子於生產收穫結束。
四、供、需雙方必須按合同規定的時間、數量等供貨、付款，如有變化，供、需雙方另行協商達成補充合同，否則，視一方為違約，違約方要賠償守約方違約金額10%經濟損失費。
五、所需供品，乙方根據當地生態型別進行合理佈局，若由於越區種植造成的損失，由乙方承擔。
六、如種子質量達不到合同要求，由甲方負責賠償相應損失。
七、本合同未盡事宜，經雙方協商一致可在合同外增加補充條款，增補條款屬於合同的組成部分。
八、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：
________年____月____日