在人民愈發重視法律的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，它也是實現專業化合作的紐帶。那麼大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的2021專案施工合同範本（通用7篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
專案施工合同1
發包方(以下簡稱甲方)：______________________________
承包方(以下簡稱乙方)：______________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建築法》，《建築工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒佈的有關的建設工程質量標準、規範、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程專案及雙方責任，本著互相協作，確保施工專案順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱：__________________
(二)工程地點：__________________
二、工程承包範圍
安全維護及整改
三、合同工期
______天
四、工程造價
工程造價為：____________元整
五、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規範(包括但不限於以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規範應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規範。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包範圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包乾。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按______省住房和城鄉建設廳檔案____________號《建設工程工程量清單計價規範》(gb50500-2019)，《______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第______號)，《______省建設工程計價辦法》，______《______省修繕定額》、______《______省建築裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按______省住房和城鄉建設廳檔案______號檔案綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《______建設造價》預算價，資訊價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證後可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工後，甲方在______內向乙方支付工程預算價的______%.
9.2在工程結算辦理完畢後，甲方支付至結算總價的______%，工程保脩金留結算總價的______%，自工程驗收之日起滿一年後如無質量問題______天內全額返還，保脩金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任後仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建築施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，並做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程專案在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)__________________乙方(公章)____________________
法定代表人(簽字)_____________法定代表人(簽字)_____________
日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日
專案施工合同2
發包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條：工程概況
一、工程名稱：
工程地點：
工程內容：
質量等級：必須保證合格，爭創優良。
合同價款：______萬元整（______元整）。
二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程質量）。
三、開工日期：____年___月___日；
竣工日期：______年___月___日；
總日曆工期：______天。
第二條：圖紙
一、圖紙提供套數：1套
二、圖紙提供日期：____年___月___日。
第三條：雙方一般責任
一、甲方駐工地代表：
二、乙方駐工地代表：
三、甲方工作
1、乙方提供工程施工的有關設計圖紙，並進行技術交底。
2、駐地工程現場甲方代表對工程施工方案、進度、工程質量進行監督、檢查、簽證。並參與各階段的驗收工作，負責設計圖紙的處理，設計變更的簽證。
3、鄉級以下單位或個人的協調工作由乙方自行負責。
4、審查認可工程決算，組織工程驗收。
5、甲方有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程裝置進行檢查和檢驗。若發現不合格可發出返工、停工及復工通知書，而造成的損失由乙方負責。
四、乙方工作
1、乙方與甲方簽訂合同後，乙方不得轉包。如果承包單位擅自將工程轉包出去，屬承包者違約，承包者應承擔違約責任。
2、程專案經理必須常駐工地，配合甲方施工技術人員處理和解決有關工程事宜。
3、乙方必須安全施工，如乙方原因發生工傷事故和對周圍的人、物造成傷害，由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。
4、乙方應按水利工程質量驗評標準對工程質量進行自我評定，建設方複核，質檢單位核定。
第四條：工程質量
一、工程質量等級：必須保證工程合格，爭創優良。
二、乙方應建立和健全質量保證體系。在工地設定專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。
三、乙方應嚴格對工程使用的材料和工程裝置以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，作好質量檢查記錄，並向甲方遞交自檢報告。
四、乙方的質量檢測機構必須取得省級以上計量認證合格證書，並經州水利工程質量監督站認可，方可從事質量檢測工作，檢測人員必須持證上崗。
五、隱蔽工程和工程的隱蔽部位由乙方的自檢確認具備覆蓋條件後，填寫《隱蔽工程驗收單》通知現場甲方代表驗收，甲方代表接到通知書24小時內應到現場檢驗，認可簽證後，乙方才能進行覆蓋，進行下一道工序施工。甲方代表未按時檢查驗收，乙方質量檢驗部門檢驗確認合格後，即可隱蔽繼續施工，甲方應予承認並辦理檢驗合格手續。如提出異議，經複查合格者，其費用由甲方負責；不合格者，由乙方負責，因此造成工期損失由責任方負責。
六、如乙方未按設計要求施工，導致工程質量不合格，其後果由乙方全權負責。
第五條：合同價款
一、建築工程按雙方認可價，實行總報價中的綜合單價承包，因工期短，施工中綜合單價不因市場、政策的變化而變化，一次性包死。
二、本合同工程量清單中所開列的工程量，為估算工程量，結算時的工程量應是承包方實際完成的工程量，並得到甲方和業主單位認可的工程量。
第六條：材料、裝置供應
材料、裝置供應範圍的劃分檢驗：
一、本工程所需材料、裝置一般由承包方組織供應，按規定需群眾投工投勞備運砂石料等，承包方應積極配合。
二、所有材料、裝置、成品、半成品均附有合格證，都要經甲方檢查驗收，籤交物資驗收合格單，方可進場，已進場的物資未經甲方許可簽署出場證書，不得運出場外。
三、已進場的物資，若發現不合格，乙方必須迅速將其運出場外。
四、沒有合格證書，且未經試驗鑑定或經過試驗鑑定為不合格的建築材料、裝置、構配件等，均不得用於本工程，若屬材料人員失職或其他原因造成不良後果，由責任一方負責。
第七條：工期順延
如遇下列情況，經發包方現場代表簽證後，工期作相應順延，並用書畫形式確定順延期限：
一、屬包乾係數範圍的重大設計變更；提供的工程地質資料不準，使基礎超深；施工方法與設計規定不符而增加工程量影響施工進度。
二、因遇人力不可抗拒的自然災害（如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等）而影響工程進度。
三、甲方上級主管部門下達與本工程施工工期有直接影響的因素。
第八條：工程款支付方式
一、工程款支付方式：銀行轉賬。
二、工程預付款：按照雙方約定支付（竣工驗收後1個月後付清）。
三、本工程稅金由甲方到當地稅務部門自行繳納。
第九條：竣工與結算
一、工程竣工驗收前，做好施工範圍內的場地清理及工程的養護，當工程具備驗收的條件下，乙方即可向甲方提交工程驗收申請報告。
1、工程施工竣工總結及大事記；
2、工程施工進度及工程驗收時的照片、驗收結論；
3、工程竣工、竣工決算及竣工工程量清單；
4、本工程單元質量評定表（含原始施工記錄資料）、建築材料的試驗檢測資料。甲方稽核後認為工程具備驗收條件，應在收到驗收申請報告後的28天內組織驗收。
二、本合同造價結算方式：按實際發生工程量結算。
第十條：違約責任
一、按經濟合同法的有關規定，如工程質量不符合設計要求，甲方有權要求乙方對工程限期處理或返工，費用乙方自理。不按甲方意見返工，甲方有權不支付費用。
二、如乙方不履行合同或在施工中未經甲、乙雙方協商，自行撤出施工現場致使工程造成損失，一切責任由乙方承擔。
三、施工中若發現乙方不能按設計要求和工期組織施工或保證施工質量，進度達不到要求時，甲方有權終止合同，變更施工隊伍，由此所造成的損失由乙方負責。
四、因甲方原因影響工程進度的，工期順延。
第十一條：糾紛處理
承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向當地人民法院起訴。
第十二條：工程保修
工程竣工驗收後，甲方在乙方工程總價款中扣下_____%的工程款作為工程保脩金，保修期一年。在保修期內屬乙方的工程質量問題，則由乙方無條件及時進行返修，費用自理，保修期滿，工程執行正常，無質量問題，甲方一次性退還乙方工程保證金。
第十三條：附則
一、本合同共份，正本___份，副本___份，合同附件___份，甲乙雙方各執正本___份，其餘由甲乙雙方送有關部門備案。
二、本合同經雙方簽字蓋章後生效，工程竣工驗收符合設計要求，保修期滿終止。
三、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，甲、乙雙方達成協議作為本合同的一部份，具有同等法律效力。
發包方：
法定代表人：
______年___月___日
承包方：
法定代表人：
______年___月___日
專案施工合同3
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程專案及雙方責任，本著互相協作，確保施工專案順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
第一條 工程專案
(一)工程地點： 呼倫貝爾市原野測試有限責任公司
(二)工程內容： 雨棚改造工程(邊棚鋼掛鋁塑板，棚心刮外牆膩子，刷外牆塗料)
(三)承包方式： 包工包料
第二條 工程造價為人民幣 伍萬叄千元
第三條 合同工期
1.雙方商定總工期 天。
開工日期： 年 月 日，
竣工日期： 年 月 日。
2.如遇下列情況,經甲方代表簽證後,工期可以順延。
①因遇人力不可抗拒的自然災害(颱風、火災、地震)等造成的停工。
②增加了工程量，而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。
⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條 付款方式
(一)材料進場，甲方付給乙方工程造價40%。
(二)乙方完成工程量的50%，甲方再付總造價的30%給乙方;
(三)當工程竣工驗收合格七天內甲方支付竣工結算總價的 30 %;
第五條 責任範圍
(一)甲方責任：
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收並支付乙方工程款。
4、負責工程所需燈具、電工電料。
5、如需向乙方索要發票，則支付工程造價稅款(工程總造價6%)。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規範保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。
① 承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，後果自負。
② 乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關係，否則一切後果自負。
第六條 其它事項
(一)合同簽訂後，甲方要求增加或變更工程專案，必須遵守下列原則：
1、經雙方充分協商，發出“設計變更通知單”
2、增加或變更內容所需材料款項必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，並賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關仲裁機構裁決。
(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款後失效。
第七條
本合同壹式貳份,其中:甲方壹份、乙方壹份，均具有同等效力。
甲方負責人簽字： 乙方負責人簽字：甲方蓋章： 乙方蓋章：
簽訂日期： 簽訂日期：
專案施工合同4
甲方：發包方
乙方：承包方
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等自願，公平和誠實信用的原則。甲方同意將東方商業局職工生活小區工程一棟十六層樓給乙方包工包料承建，就本工程建設事項在協商一致的基礎上，訂立協議如下：
一、 工程概況及地點
工程地位於東方市，結構型別為全框架結構，層樓1棟十六層，建築面積約8745.5平方米，按實際完成的建築面積計算。
二、 承包方式及工程造價
乙方包工、包材料毛坯房（單價1350元/平方米按建築面積計算人工料費），工程總造價約：壹仟壹佰捌拾萬零陸仟肆佰貳拾伍元（￥11806425.00元），其中還包括：圖紙指定的門窗、外牆塗料，每戶一個電錶、水錶、消防、電梯、圖紙範圍內的工程。
三、甲、乙雙方分工的責任及工作內容
甲方
提供六套完整蓋章生效的圖紙與施工現場的三通一平（通水、通電、通路），相關開工的合格手續。
乙方
1、必須按照設計圖紙與甲方的意見及國家規定的現行建築規範標準，保質、保量、保工期。
2、進場後上足建築材料所需的機械裝置、料具和施工人數。
3、基礎土方機械開挖與基礎土方回填，沖水、振棒振實。
4、柱樑直筋對焊。
5、室內外給排水管道到化糞池管安裝。
6、自籤合同之日起，乙方一個星期內組織人員施工，一個星期內如無法正常開工視為違約。
四、工程款進度支付
按實際發生的工程量每三層按進度支付80%，完工前按總造價支付80%，完工驗收合格兩個月內支付90%（內支付97%），餘3%作三年的保質金，一年沒質量問題十五天內退保質金1。5%，餘下保質金期滿一次性付清。每次工程進度款必須在十五個工作日內支付，如因甲方進度款不到位造成的經濟損失，由甲方負責；如因超出一個月進度款不到位則按發生的工程量計算100%給乙方，並給予賠償乙方的一切損失給予退場，如乙方主體工程期限7個月內主體框架封頂，如乙方不按時完成，甲方罰乙方的.工程款總造價的20%，乙方自動退場。一切損失由方負責。
五、工程完成時間
自甲乙雙方簽訂、開工之日起，工期360天。
六、質量保證
凡因乙方在施工過程中，不按規範程式施工，違章操作，所造成影響工程質量，後果所發生的一切費用均由乙方承擔。
七、安全措施
乙方工人在本工程施工期間，對自己的工人進行班前班後安全教育，並對他們的人身安全負責。熟練工才能上崗，嚴禁酒後上崗，杜絕違章操作。因乙方安全措施不力而造成的意外事故，一切由乙方承擔。
乙方同意負責國家規定的建築安裝稅金、保險費、資料費。
每次公司支付的工程款，甲方按乙方指定的帳號轉出，不得再轉入甲方帳號，如有發現未經乙方同意的視違約，一切後果由甲方承擔。
本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
注：乙方押金80萬元（捌拾萬元），做到三層退還40萬元（肆拾萬元），第七層付完二次40萬元（肆拾萬元），正負零甲方付款50萬元給乙方（伍拾萬元）。
甲方代表： 乙方代表：
身份證號碼： 身份證號：
年 月 日
專案施工合同5
甲方（發包方）：
負責人：
乙方（承包方）：
負責人：
經甲、乙雙方充分協商，甲方同意將本公司承攬的__________施工專案以內部責任的形式承包乙方施工，現就承包內容及辦法協商達成以下條款，望共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包範圍
5、承包方式
二、工程工期
1、工程總施工工期為______日曆天，工程開工工期以開發商開出的《開工通知書》時間為準，開始計算施工工期。
2、竣工時間以開工日期起至第______天為止。
3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考慮在內。
4、如遇不可抗力因素，經雙方協商後，工期順延。
三、雙方職責
1、甲方職責
（1）負責施工前的準備工作，保證工程交接時符合施工條件。
（2）及時交付圖紙，設計變更時要及時與乙方協商。
（3）對工程進行安全監督、檢查。
（4）工程竣工時，及時組織人員進行驗收。
（5）按時支付工程款，不得無故拖延。
2、乙方職責
（1）熟悉圖紙與合同的所以內容。
（2）積極配合甲方在設計變更時的工作。
（3）安全生產，文明施工，酒後不得作業，不得穿拖鞋進場。
（4）工程完工時及時通知甲方驗收。
四、工程質量
質量要求：乙方在施工過程中嚴格按照國家有關規定和設計圖紙要求組織施工，工程質量等級達到合格
五、安全施工與檢查
乙方遵守工程建築安全生產有關管理規定，嚴格按國家安全生產標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員，依法實施監督，檢查採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由乙方措施不力造成的安全事故，由乙方承擔責任
六、工程價款的結算方式
1、乙方承包範圍內工程造價約為______萬人民幣，具體總造價待工程竣工驗收後按實際面積實行。
2、本合同生效後，甲方需要進行設計變更或增減建築面積仍按本條第一款約定結算工程價款，若甲方需要新增工程量時，甲乙雙方須另行簽訂補充協議，
七、工程驗收
1、乙方工程施工完成，已具備了竣工驗收條件，必須提前______天按國家有關規定向監理單位和開發商提供完整的竣工圖紙、相關資料及竣工驗收報告等。
2、竣工驗收由甲方有關部門進行驗收，分項工程由乙方負責。
八、違約責任
本合同的履行過程中，任何一方違約都要向守約方承擔違約責任，負責守約方因此受到的所有損失。
九、爭議解決
因本合同的履行，雙方發生爭議，都應先協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。
十、附則
1、本合同一式______份，雙方各執______份，具有同等效力。
2、本合同自雙方簽字蓋章後生效，自合同全部履行完畢後失效，
3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
住址：
代表人：
聯絡方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時間：_______年_______月_______日
乙方：
住址：
負責人：
聯絡方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時間：_______年_______月_______日
專案施工合同6
甲方：公司名稱 （發包方）
乙方： 專案部，負責人： 負責人身份證： （承包方）
根據甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》所規定之內容，甲乙雙方就乙方的內部承包考核事宜，經充分協商後自願達成合同內容如下：
一、 工程概況：
建設單位 工程名稱 建築面積 工期 質量等級要求 合同價款（大寫） 安全風險統籌金 三材供應情況
二、 承包範圍及方式：
承包範圍： 承包方式：專案部負責人自負盈虧、內部承包考核制。
三、 結算方式：
1、 乙方應上繳甲方的管理費（包括代收代交）按本工程總造價的 %計算。 若工程無重大質量安全事故，做到文明施工按期交房，則按 %上交甲方管理費。其他按細則執行。
2、 市勞保統籌基金按工程決算中實收實繳計算。
3、 水電配合費：臨設（辦公、宿舍）水電由公司水電安裝部負責安裝，土建不再收取配合費，安裝生活用水電自理。
4、 工程結款：建設單位進度款到賬後，扣去乙方應承擔的各項費用及風險金，根據乙方提供的合法票據，經甲方財務部核實後撥給乙方使用。
四、 違約責任及爭議解決：
1、 任一方違約的應按合同價款的 %對非違約方承擔違約責任；造成非違約方損失的還應對其實際損失進行賠償。
2、 因履行本合同書而發生爭議的，雙方應協商解決；協商不成的，雙方一致同意由甲方公司所在地法院管轄審理。
五、 本合同書經甲、乙雙方簽字或蓋章即生效，至本工程專案應結算款項全部清結時自行終止。本合同書附件系本合同不可分割之組成，與本合同書具有同等效力。
六、 本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。
甲方（蓋章） 乙方（簽字）：
代表（簽字）： 身份證：
簽訂日期： 簽訂日期：
專案施工合同7
發包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
經雙方協商，甲方將________________________________工程交由乙方施工。為了加強企業內部管理，明確甲、乙雙方的權利和義務，兼顧國家、集體、個人三者利益，依照《合同法》及相關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就本專案工程承包的有關事項達成一致，訂立本合同。
一、承包工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程價款：
4、付款方式：
二、承包內容：
三、承包方式：
四、承包費用：
1、乙方按照甲方與建設單位竣工決算的本合同承包工程範圍的工程款總額（含人工費材料、管理費及稅費等）的______%向甲方交納承包費用。承包費用不包括稅費，稅費由乙方據實承擔。
2、甲方根據每次收到的工程款額預提______%，工程竣工結算後再據實結算承包費用和稅費，多退少補。
3、甲方與建設單位的計價方式以甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》以及相關補充協議為準。
五、工期：
本工程工期為______天（日曆天），計劃開工時間：______年______月______日，計劃完工時間：______年______月______日。
六、工程質量、安全生產、文明施工目標及責任：
1、工程質量目標：必須嚴格按照施工圖和設計變更通知單施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規範》，尊重和服從業主、監理單位及甲方人員的管理、監督與指揮，對工程質量全面負責，工程質量目標合格。若發生工程質量事故，由乙方全額承擔其賠償和相應的責任。
2、安全生產目標：強化本施工隊伍的安全教育，嚴格按操作規程施工，乙方對本工程的安全全面負責，確保安全事故頻率在______以下，無重大傷亡事故發生。出現傷亡事故由乙方全額承擔。
3、文明施工目標：乙方應按文明施工要求組織施工，服從專案部統一協調管理，對現場的文明作業全面負責。
4、若因不服從現場管理或管理不善，造成不良影響，由乙方承擔由其引起的全部經濟損失。
七、甲方義務：
1、辦理工程質量監督、工商、稅務、施工許可證手續，費用由乙方承擔。
2、指導、監督乙方安全生產、文明施工、施工質量，協調現場各項管理。
3、負責技術指導，組織各類技術培訓。
4、工程完工時，及時組織人員驗收；及時支付合同價款，不得無故拖延。
八、乙方義務：
1、全面履行承包合同的全部條款。
2、服從和接受甲方各職能部門的檢查、指導、監督。
3、對本工程的質量，文明施工，安全生產負全面責任。
4、工程技術資料必須與工程形象進度同步，工程竣工時，必須提供完整的技術資料和竣工圖。
5、不得拖欠勞務工資。
九、違約責任：
乙方必須對工程質量、文明施工、安全施工、合同工期等目標進行承諾，在施工中若發現其達不到要求，甲方有權終止合同，合同終止日以前因履行本合同所發生的債權、債務均由乙方承擔，甲方不承擔連帶責任。
十、解決爭議
因合同履行發生爭議，雙方可協商解決，協商不成的，均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。
十一、其它：
1、未盡事宜，另行協商。
2、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
3、本合同一式______份，雙方各執______份，具有同等效力。
甲方：
住所：
代表人：
聯絡方式：
簽訂地點：
簽訂時間：______年______月______日
乙方：
住所：
責任人：
聯絡方式：
簽訂地點：
簽訂時間：______年______月______日